• 建设工程合同的订立程序中，属于要约的是( )。 A.招标人通过媒体发布招标公告 B.投标人根据招标文件内容在规定的期限内向招标人提交投标文件 C.向符合条件的投标人发出招标文件 D.招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书
• 在工程施工投标过程中，施工方案应由投标单位( )主持制定。 A.项目经理 B.分管投标的负责人 C.法人代表 D.技术负责人
• 下列有关建设工程招标内容中，说法错误的是( )。 A.工程项目施工招标文件一般包括投标邀请书、投标人须知、合同主要条款、技术条款、设计图纸、评审标准和方法等 B.最近三年内发生重大工程质量问题的单位一般不能通过资格预审 C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出 D.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止的同一时间公开进行
• 工程项目施工招标中，自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于( )个工作日。 A.5 B.7 C.10 D.15
• 关于资格预审的表述，错误的是( )。 A.通过资格预审，可以减少多余的投标 B.通过资格预审可以使招标人了解潜在投标人的资信情况 C.资格预审文件必须由咨询公司编制 D.投标意向者在规定的截止日期之前完成填报的内容，报送资格预审文件，所报送的文件在规定的截止日期后不能再进行修改
• 建设工程施工招标的程序中，初步评审主要是进行( )审查。 A.实质性 B.符合性 C.综合性 D.完整性
• 关于投标计算，下列说法不正确的是( )。 A.投标计算是投标人对招标工程施工所要发生的各种费用的计算 B.在进行投标计算时，必须首先根据招标文件复核或计算工程量 C.作为确定施工方案和施工进度的必要条件，应进行投标计算 D.标计算还必须与采用的合同计价形式相协调
• 根据我国的有关规定，经批准可以进行邀请招标的是( )。 A.在建工程追加的附属小型工程，原中标人仍具备承包能力的项目 B.施工企业自建自用的工程且该施工企业资质等级符合工程要求的项目 C.公开招标程序过于繁琐的项目 D.项目技术复杂，只有少量几家潜在投标人可供选择的
• 关于标前会议，下列说法不正确的是( )。 A.招标人按投标须知规定的时间和地点召开的会议 B.标前会议上，可以对招标文件中的某些内容加以修改或补充说明 C.会议结束后，招标人应将会议纪要用书面通知的形式发给每一个投标人 D.招标人不得在标前会议上确定延长投标截止时间
• 标书的提交要有固定标准的要求，基本内容是( )。 A.名称、签章 B.密封、名称 C.密封、完整 D.签章、密封
• 关于建设工程项目公开招标，下列说法不正确的是( )。 A.按规定应该招标的建设工程项目，一般应采用公开招标方式 B.公开招标的优点是招标人有较大的选择范围 C.公开招标的资格审查和评标的工作量比较大，耗时长、费用高 D.如果采用公开招标方式，招标人可以限制本地区以外的法人或组织参加投标
• 关于建设工程项目招标或资格预审文件的表述中，错误的是( )。 A.招标文件或者资格预审文件的收费应当合理，不得以营利为目的 B.招标文件或者资格预审文件售出后，可以退还 C.对于所附的设计文件，招标人可以向投标人酌收押金 D.招标人在发布招标公告、发出投标邀请书后或者售出招标文件或资格预审文件后不得擅自终止招标
• 通过资格预审的申请人少于( )个的，应当重新进行资格预审。 A.3 B.4 C.5 D.6
• 合同管理的主要工作内容有：根据项目的特点和要求确定设计任务委托模式和施工任务承包模式(合同结构)、选择合同文本、确定合同计价方法和支付方法、合同履行过程的管理与控制、( )等。 A.工程款预付 B.合同变更 C.合同补遗 D.合同索赔
• 对于总价合同，如果业主在投标前对争议工程量不予更正，而且是对投标者不利的情况，投标者在投标时要附上声明：工程量表中某项工程量有错误，施工结算应按( )计算。 A.工程量清单的量 B.合同计划的量 C.实际完成的量 D.图纸变更的量
• 建设工程合同的订立，采取的是要约与承诺的方式，下列属于承诺的是( )。 A.招标人发出的招标邀请 B.招标人发布的招标公告 C.承包人提交的投标文件 D.招标人发出的中标通知书
• 项目管理信息系统中成本控制的功能是( )。 A.绘制网络图和计划横道图 B.投标估算的数据计算和分析 C.编制资源需求量计划 D.查询和统计合同执行情况
• 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第八条，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列符合经批准可以进行邀请招标的情形是( )。 A.政府资金采购项目 B.使用国际组织资金的项目 C.采用公开招标方式的费用占合同金额的比例过大 D.工程投资额在3000万元以下的项目
• 根据《招标投标法》对招标投标的规定，招标、投标、中标的过程实质就是要约、承诺的一种具体方式。下列表示为“承诺”的是( )。 A.投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件 B.招标人和中标人按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件等订立书面合同 C.招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书 D.招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标邀请
• 工程施工合同的付款分阶段进行包括( )。 A.预付款 B.进度款 C.工程尾款 D.最终付款 E.退还保留金
• 投标人须知是招标文件的重要组成部分，投标人须知应包括的内容有(　　)。 A.招标文件的组成 B.投标文件的组成 C.招标投标时间安排 D.评标办法 E.投标报价的原则
• 建设工程施工承包合同文件由(　　)组成。 A.合同补遗 B.合同条件 C.招标文件 D.邀请招标函 E.投标文件
• 施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达成一致的内容，应以()方式确定下来作为合同的附件。 A.合同补遗 B.会议纪要 C.协议书 D.投标补充文件 E.工程变更文件
• 建设工程项目评标过程中，初步评审包括( )。 A.投标资格审查 B.计价方式 C.组织结构 D.优惠条件 E.投标担保的有效性
• 投标人须知是招标人向投标人传递的基础信息文件,投标人应特别注意其中的( )。 A.招标工程的范围和详细内容 B.招标人的责权利 C.施工技术说明 D.投标文件的组成 E.重要的时间安排
• 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，工程施工项目招标信息发布时，正确的有()。 A.招标文件售出后不予退还 B.指定媒介可以酌情收取费用 C.招标人应至少在两家指定的媒介发布招标公告 D.招标人可以对招标文件所附的设计文件向投标人收取一定费用 E.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日
• 关于合同谈判中工期和维修期的说法，正确的有()。 A.对于具有较多单项工程的建设项目工程，可在合同中明确允许分部位或分*提交业主验收 B.由于工程变更原因对工期产生不利影响时，应该给予承包人要求合理延长工期的权利 C.承包人只应该承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷 D.承包人不能用维修保函来代替业主扣留的保留金 E.业主和承包人应当根据项目情况、施工环境因素等商定适当的开工时间
• 下列合同条款中，与合同款支付方式有关的条款有()。 A.预付款比例 B.工程量清单错误的修正 C.市场价格波动引起的调整 D.工程进度款支付审批程序 E.质量保证金的扣留与退还
• 下列工程项目中，必须进行招标的有( )。 A.使用外商资金的项目 B.大型污水排放项目 C.大型体育场馆 D.采用专用技术作为施工主要技术的工程项目 E.国家融资项目
• 下列关于公开招标，说法正确的是( )。 A.公开招标的资格审查和评标的工作量较大，有可能因资格预审把关不严导致鱼目混珠现象的发生 B.公开招标也称无限竞争性招标，招标人在公共媒体上发布招标公告 C.采用公开招标方式，招标人不得以不合理的条件限制潜在的投标人 D.按规定应当招标的建设工程项目，都应采用公开招标方式 E.公开招标有助于在众多的投标人中选择报价合理、资信良好的中标人
• 工程建设项目招标的方式有( )。 A.公开招标 B.自行招标 C.邀请招标 D.委托招标 E.上级主管部门组织招标
• 邀请招标与公开招标的不同点是( )。 A.公开的程度不同 B.潜在投标人的范围不同 C.评标标准不同 D.报价合理程度不同 E.发布招标信息的方式不同
• 工程建设项目施工招标文件一般包括( )等。 A.保留金数额 B.投标人须知 C.投标书附录与合同条件 D.技术说明 E.永久性工程之外的报价补充文件
• 投标人在研究招标文件的同时，还可对工程其他情况进行调查研究，以避免投标及履约风险。这些调查研究可能包括( )。 A.工程业主方与当地政府关系调查 B.工程现场地质情况考察 C.工程所在地区自然环境考察 D.工程业主方资信状况调查 E.工程竞争对手履约能力调查
• 下列属于公开招标的是( )。 A.国际竞争性招标 B.国内竞争型招标 C.邀请招标 D.自行招标 E.委托招标
• 建设工程招标应具备的条件有( )。 A.招标人已经依法成立 B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准 C.招标范围、方式和组织形式等应当履行核准手续的，已经核准 D.有相应资金或资金来源已经落实，且有招标所需设计图样及技术资料 E.进行招标邀请
• 建设工程的招标方式有( )。 A.公开招标 B.邀请招标 C.指定性招标 D.区域性招标 E.专业招标
• 对于有些特殊项目，采用邀请招标方式确实更加有利。根据我国的有关规定，有下列( )情形之一的，经批准可以进行邀请招标。 A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择 B.单项合同估算价在150万元人民币以上的工程 C.有特要求，只有少量潜在投标人可供选择 D.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择 E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大
• 为确保建设工程项目施工质量，发包人可以要求承包人提供维修保函或扣留保留金，下列表述中正确的有( )。 A.采取保函方式对承包人没有风险 B.采取保函方式对发包人有风险 C.与保留金相比，维修保函对承包人有利 D.保函对双方都比较公平 E.保函是有时效的，期满将自动作废
• 评标中的详细评审包括技术评审和商务评审。商务评审主要是对投标书的( )等进行评审。 A.实质是否响应了招标文件的要求 B.报价高低 C.报价构成 D.计价方式 E.计算方法
• 公开招标和邀请招标的区别包括( )。 A.对投标人资质的要求不同 B.竞争程度不同 C.招标费用不同 D.邀请投标人的方式不同 E.评标工作量不同
• 根据我国有关法规，建设工程施工招标应具备的条件包括( )。 A.招标人已经委托招标代理单位 B.有招标所需的设计图纸及技术资料 C.有相应资金或资金来源已经落实 D.应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准 E.应当履行核准手续的招标范围和招标方式等已获核准
• 招标公告应当载明( )等事项。 A.招标人及其招标代理机构的名称、地址、联系人及联系方式 B.获取资格预审文件或招标文件的时间、方 C.投标人须知 D.投标资格能力要求，以及是否接受联合体投标 E.招标项目名称、内容、范围、规模、资金来源
• 投标人获得招标文件之后，应该重点研究招标文件中的( )。 A.投标人须知 B.投标书附录与合同条件 C.技术说明 D.保留金数额 E.永久性工程之外的报价补充文件
• 建设工程施工合同的付款分四个阶段进行，即( )。 A.押金 B.最终付款 C.预付款 D.工程进度款 E.退还保留金
• 根据《招标投标法实施条例》(国务院令第613号)，下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有( )。 A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息 B.设定的资格、技术、商务条件与招标项目合同履行无关 C.依法必须进行招标的项目以特定行政区域作为加分条件或者中标条件 D.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准 E.必须进行招标的项目依法限定投标人的所有制形式或者组织形式
• 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，属于发包人责任与义务的有( )。 A.保证向承包人提供正常施工所需的进入施工现场的交通条件 B.确保设备和设施的安全 C.依据有关法律办理建设工程施工许可证 D.向承包人提供施工现场的地质勘察资料 E.按照约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
• “投标人须知”是招标人向投标人传递基础信息的文件，投标人应注意其中的( )。 A.评标的方法 B.投标工程的详细内容和范围 C.施工技术说明 D.投标文件的组成 E.重要的时间安排
• 在施工投标过程中，研究投标人须知重点应放在( )。 A.投标文件的组成 B.工程量表 C.设计图纸 D.技术规范要求 E.报价的原则
• 关于邀请招标适宜条件，描述正确的是( )。 A.项目技术复杂，只有少量几家潜在投标人可供选择的 B.受自然地域环境限制的 C.涉及国家安全，不适宜招标的 D.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得的 E.政府有关部门规定不宜公开招标的
• 详细评审是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审，下列属于技术评审的是( )。 A.人员配备 B.报价构成 C.组织结构 D.技术方案 E.计算方法
• 建设工程评标分为( )等过程。 A.详细评审 B.初步评审 C.评标的准备 D.确定中标候选人 E.编写评标报告
• 投标人在研究招标文件的“投标书附录及合同条件”时，应特别注意其中的( )等内容。 A.招标工程的范围 B.投标人在中标后应享受的权利 C.施工技术说明 D.投标文件的组成 E.投标人要承担的义务和责任
• 关于施工投标及合同谈判，下列表述正确的是( )。 A.投标人取得投标资格，获取招标文件后首先是进行各项调查研究 B.投标计算的基础和前提是施工方案 C.标书有固定标准要求签章、密封，如果不密封或密封不满足要求，投标是无效的 D.对于工期较长的建设工程，承包人可以在合同谈判时签订价格调整条款减少通货膨胀等带来的损失 E.经合同双方达成协议并签了字的建设工程施工合同，即受法律保障
• 根据《招标投标法实施条例》，招标人以不合理条件限制、排斥投标人的行为有( )。 A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息 B.就同一招标项目对投标人采取不同的资格审查标准 C.招标项目以获得鲁班奖工程业绩作为加分条件 D.依照招标项目的具体特点设定专门的技术条件 E.招标项目指定特定的专利作为中标条件
• 关于合同款支付的方式，支付的( )等有很多种可能的选择，并且可能对承包人的成本、进度等产生比较大的影响，因此，合同支付方式的有关条款是谈判的重要方面。 A.时间 B.方式 C.地点 D.条件 E.审批程序
• 所谓合同管理，不仅包括对每个合同的( )等过程的控制和管理，还包括对所有合同进行筹划的过程。 A.签订 B.履行 C.终止 D.解除 E.协调
• 按照当事人分类，索赔不包括(　　)。 A.承包人与发包人之间的索赔 B.承包人与分包人之间的索赔 C.分包人和发包人之间的索赔 D.承包人和保险人之间的索赔
• 工程施工过程中，由于战争、敌对行动、入侵等风险造成合同无法继续履行而引起的索赔，属于(　　)。 A.因合同文件引起的索赔 B.工程暂停的索赔 C.人力不可抗拒灾害的索赔 D.特殊风险的索赔
• 下列引起索赔的起因中，属于特殊风险因素的是(　　)。 A.战争 B.海啸 C.洪水 D.地震
• 施工过程中，工程师下令暂停全部或部分工程，而暂停的起因不是由承包商引起，承包商向业主提出工期和费用索赔，则(　　)。 A.工期和费用索赔均不能成立 B.工期索赔成立，费用索赔不能成立 C.工期索赔不能成立，费用索赔能成立 D.工期和费用索赔均能成立
• 下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是(　　)。 A.变更指令 B.承包人与分包人签订的分包合同 C.承包人安全交底会议纪要 D.承包人技术交底纪要
• 在索赔款项的计算中，可以进行利息索赔的情况是(　　)。 A.工程扣款 B.工程延期 C.工程变更 D.逾期支付
• 索赔利润的款额计算通常按照(　　)计算。 A.由监理工程师计算报业主确认的利润额 B.采用承包商总部平均利润百分率 C.由承包商与业主双方协商确定的利润率 D.采用与原报价单中一致的利润百分率
• 下列各费用计算方法中，不属于索赔费用计算方法的是(　　)。 A.实际费用法 B.修正的实际费用法 C.总费用法 D.修正的总费用法
• 关于工程索赔的说法，正确的是( )。 A.承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔 B.承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人索赔 C.由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向发包人提出索赔 D.承包人根据工程师指示指令分包人加快施工进度，分包人可以向发包人提出
• 建设工程索赔中，承包商计算索赔费用时最常用的方法是( )。 A.总费用法 B.修正的总费用法 C.实际费用法 D.修正的实际费用法
• 某国际工程合同额为5000万元人民币，合同实施天数为300天；由国内某承包商总承包施工，该承包商同期总合同额为5亿人民币，同期内公司的总管理费为1500万元；因为业主修改设计，承包商要求工期延期30天。该工程项目部在施工索赔中总部管理费的索赔额是()万元。 A.10 B.12 C.15 D.50
• 某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天，该机械市场租赁费为1200元/天，进出场费2000元，台班费400元/台班，其中台班折旧费160元/台班；计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是()元。 A.1600 B.4000 C.12000 D.12500
• 下列承包商向业主提出的施工机械使用费的索赔中，工程师不予支持的是(　　)。 A.由于完成额外工作增加的机械使用费 B.非承包商责任工效降低增加的机械使用费 C.承包商原因造成的承包商自有设备台班损失费 D.业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费
• 索赔报告的关键部分是()。 A.索赔款项(和/或工期)计算部分 B.证据部分 C.论证部分 D.总述部分
• 索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而()，向对方提出的补偿要求。 A.拖延工期后 B.遭受损失后 C.产生分歧后 D.提起公诉后
• 关于工期索赔的说法，正确的是()。 A.所有的关键线路延误都是可索赔延误 B.所有的非关键线路延误都是不可索赔延误 C.非承包商原因造成的非关键工作延误不超过其总时差，业主一般既给予工期顺延，也给予费用补偿 D.可索赔延误与不可索赔延误同时发生，可索赔延误将变成不可索赔延误
• 承包人或发包人不能接受工程师对索赔答复的，则( )。 A.即进入仲裁或诉讼程序 B.即进行持续索赔 C.只能进入仲裁程序 D.只能进入诉讼程序
• 某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人员窝工补贴费12元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()。 A.1260 B.1372.2 C.1474.2 D.3229.2
• 下列干扰事件中,承包商不能提出工期索赔的是( )。 A.开工前业主未能及时交付施工图纸 B.异常恶劣的气候条件 C.业主未能及时支付工程款造成工期延误 D.工程师指示承包商加快施工进度
• 某土方工程合同约定，合同工期为60天，工程量增减超过15%时，承包商可提出变更。实施中因业主提供的地质资料不实，导致工程量由3200m3增加到4800m3，则承包商可索赔工期()天。 A.0 B.16.5 C.21 D.30
• 某基础工程合同价为2000万元，合同总工期为20个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程400万元，业主同意工期顺延。则承包商按造价比例法可索赔工期()个月。 A.2 B.4 C.6 D.8
• 采用实际费用法计算索赔费用时，()即是承包商应得的索赔金额。 A.直接费的额外费用 B.直接费的额外费用+应得的利润 C.直接费的额外费用+应得的间接费 D.直接费的额外费用+应得的间接费和利润
• 索赔成立的前提条件不包括()。 A.与合同对照，事件已经造成承包人实际损失 B.造成损失的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任 C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 D.索赔额计算正确
• 按照索赔事件的性质，因货币贬值、汇率变化、物价变化等原因引起的索赔属于(　　)。 A.不可预见的外部条件索赔 B.不可抗力事件引起的索赔 C.不可预见的外部障碍索赔 D.其他索赔
• 下列关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是(　　)。 A.导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立 B.只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立 C.只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立 D.不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立
• 索赔资料准备阶段的主要工作不包括(　　)。 A.跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过 B.提交索赔意向通知和索赔报告 C.损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值 D.分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据
• 关于工期索赔的说法，正确的是( )。 A.单一延误是可索赔延误 B.共同延误是可索赔延误 C.交叉延误可能是可索赔延误 D.非关键线路延误是不可索赔延误
• 下列各项可能引起索赔的事件中，承包商可以索赔利润的情况是(　　)。 A.工程暂停 B.工期延期 C.工程变更 D.材料价格上涨
• 依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法中，错误的是( )。 A.只能向有关合同关系的对方提出索赔 B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬 C.工程的索赔处理决定不具有强制性的约束力 D.索赔处理应尽可能协商达成一致
• 在承包商向业主的施工索赔中，不属于价款方面的索赔的是( )。 A.关于价格调整方面的索赔 B.关于货币贬值和严重经济失调导致的索赔 C.赶工费用的索赔 D.拖延支付工程款的索赔
• 由于发包人未能按合同规定提供施工条件，造成工程中断或进度放慢，使工期拖延，承包人对此( )。 A.不能提出索赔 B.可以提出工期索赔 C.可以提出工程变更索赔 D.可以提出工程终止索赔
• 因货币贬值、汇率变化、物价和工资上涨、政策法令变化引起的索赔属于( )。 A.其他索赔 B.工程延期索赔 C.工程变更索赔 D.工程终止索赔
• 对于承包人向发包人的索赔请求，工程师审核提出的初步处理意见，应交给( )审查。 A.承包人 B.发包人 C.监理机构 D.仲裁委
• 在对索赔报告的反击或反驳中，必须对报告中的索赔值进行细致审核，下列不属于审核的重点是( )。 A.索赔值的计算方法 B.各种取费是否合理 C.有无重复计算的 D.索赔时限是否准确
• 对于不同原因引起的索赔，承包人可索赔的具体费用内容不完全一样。在我国建设工程索赔实践中，下列费用中未包括在索赔金额中的是( )。 A.分包费用 B.利息 C.收集整理索赔资料发生的费用 D.施工机械使用费
• 下列属于索赔费用中的人工费的是( )。 A.施工人员的基本工资 B.施工人员工资性质的津贴 C.施工人员的法定的安全福利费 D.法定人工费增长
• 在工程费用索赔中，对于工程暂停的索赔，一般工程师很难同意在该情况下加入的索赔费用是( )。 A.利息 B.利润 C.总部管理费 D.保险费
• 修正的总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的基础上，去掉一些不合理的因素，使其更合理。有关修正的内容说法不正确的是( )。 A.将计算索赔的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个工期 B.只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失，而不是计算该时段内所有施工工作所受的损失 C.与该项工作无关的费用不列入总费用中 D.按受影响的时段内该项工作的投标单价，乘以实际完成的该项工作的工程量，得出调整后的报价费用
• 由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按( )计算。 A.台班费 B.台班折旧费 C.折算租金 D.折算租金乘以规定的降效系数
• 下列情况中材料费索赔不能成立的是( )。 A.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费 B.由于客观原因材料价格大幅度上涨 C.承包商管理不善造成材料损坏失效 D.非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用
• 材料费的索赔中除采购费外，还应包括( )。 A.运输费、仓储费及合理的损耗费 B.包装费、运输费及仓储费 C.运输费、仓储费及二次搬运费 D.运输费、仓储费及人工费
• 可索赔延误和不可索赔延误是按照( )划分的。 A.工期延误原因 B.索赔要求和结果 C.延误工作在工程网络计划的线路 D.延误事件之间的关联性