• 关于FIDIC《土木工程施工合同条件》的说法，正确的有()(2013) A.该合同主要用于发包人设计的或咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目 B.一般情况下，单价可随各类物价的波动而调整 C.合同计价方式属于单价合同，不包含任何包干价格 D.由业主委派工程师管理合同 E.由业主监督工程进度、质量，签发支付证书、接受证书和履约证书，处理合同中的有关事项
• (2019年真题)关于单价合同的说法,正确的有( )。 A.投标报价单中总价和单价计算结果不一致时,以单价为准调整总价 B.对于投标书中岀现明显的数字计算错误,业主有权利先作修改再评标 C.采用单价合同时,业主和承包人都不担心存在工程量方面的风险 D.采用变动单价合同时,承包人的风险相对较 E.采用固定单价合同时,业主招标准备时间较长
• (2019年真题)合同实施偏差处理的调整措施包括()。 A.法律措施 B.组织措施 C.技术措施 D.经济措施 E.监管措施
• (2020年真题)关于正式投标及投标文件的说法，正确的有(　　)。 A.标书密封不满足要求，经甲方同意投标是有效的 B.项目经理部组织投标时不需要企业法人对于投标项目经理的授权书 C.通常情况下投标不需要提交投标担保 D.在招标文件要求提交的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收 E.标书提交的基本要求是签章、密封
• 在施工合同分析中，发包人的合作责任由( )。 (2015) A.施工现场的管理，给发包人的管理人员提供生活和工作条件 B.及时提供设计资料、图纸、施工场地等 C.按合同规定及时支付工程款 D.对平行的各承包人和供应商之间的责任界限作出划分 E.及时作出承包人履行合同所需的决策
• 建设工程索赔成立的前提条件有( )。(2013) A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期 B.造成费用增加或工期损失的原田，按合同约定不属于承包人的行为责任险责任 C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 D.造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围 E.索赔费用计算正确，并且容易分析
• 投标人须知是招标人向投标人传递的基础信息文件，投标人应特别注意其中的( )。(2013) A.招标人的责权利 B.招标工程的范围和详细内容 C.施工技术说明 D.投标文件的组成 E.重要的时间安排
• (2019年真题)根据《中华人民共和国招标投标法》，下列项目宜采用公开招标方式确定承包人的有()。 A.技术复杂且潜在投标人较少的项目 B.大型基础设施项目 C.部分使用国有资金投资的项目 D.使用国际组织援助资金的项目 E.关系公众安全的公共事业项目
• (2019年真题)履约担保的形式包括()。 A.保兑支票 B.银行保函 C.信用证明 D.担保书 E.保证金
• (2019年真题)在建设工程项目施工索赔中，可索赔的合理人工费包括()。 A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用 B.超过法定工作时间加班劳动的人工费用 C.法定人工费增长费用 D.不可抗力造成的工期延长导致的工资增加费用 E.非承包商责任工程延期导致的人员窝工费用
• (2020年真题)对业主而言，成本加酬金合同的优点有(　　) A.可以通过分段施工缩短工期 B.适用于技术简单、结构方案容易确定的工程 C.适用于时间紧迫的抢险救灾工程 D.根据自身力量和需要，深入介入控制工程施工和管理 E.通过确定最大保证价格约束工程成本
• (2020年真题)在招标文件中要求中标人提交履约担保的形式有(　　) A.房屋抵押权证 B.保证金 C.由保险公司开具的履约担保书 D.有价证券 E.商业银行开具的担保函
• (2020年真题)下列工程施工变更情形中，由业主承担责任的有(　　)。 A.不可抗力导致的设计修改 B.环境变化导致的设计修改 C.原设计失误导致的设计修改 D.政府部门要求导致的设计修改 E.施工方案出现错误导致的设计修改
• (2020年真题)建设工程索赔成立的前提条件有(　　)。 A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 C.造成费用增加或工期损失额度巨大,超出了正常的承受范围 D.索赔费用计算正确,并且容易分析 E.承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告
• 下列工程索赔证据中，属于书证的有()。(2016) A.工程现场照片 B.合同协议书 C.质量责任鉴定 D.往来信件 E.司法判决书
• (2020年真题)下列影响工程进度因素中,属于承包人可以要求合理延长工期的有(　　)。 A.业主在工程实施中增減工程量对工期产生不利影响 B.业主在工程实施中改变工程设计对工期产生不利影响 C.因进场材料不合格而对工期产生不利影响 D.因施工操作工艺不规范而对工期产生不利影响 E.突发的极端恶劣的气候对工期产生不利影响
• 根据《建设工程施工台同(示范文本)》(GF-2013-0201)，发包人责任和义务有( )。 (2014) A.办理建设工程施工许可证 B.办理建设工程规划许可证 C.办理工伤保险 D.提供场外交通条件 E.负责施工场地周边的环境保护
• (2019年真题)根据《建设工程施工合同示范文本》，除专用合同条款另有约定外，发包人的责任和义务主要有( )。 A.最迟于开工日期14天前向承包人发出开工通知 B.应按照约定向承包人免费提供图纸 C.提供场外交通设施的技术参数和具体条件 D.提供“三通一平”施工条件 E.提供正常施工所需的出入施工现场的交通条件
• 关于固定总价合同的说法，正确的有()。(2016) A.合同总价一次包死，业主不承担投资风险 B.图纸和工程内容明确是使用这种合同的前提之一 C.固定总价合同也有调整合同总价的可能 D.合同双方结算比较简单 E.在国际上很少采用固定总价合同
• 我国投标担保可以采用的担保方式有()。(2014) A.银行保函 B.信用卡 C.担保公司担保书 D.同业担保书 E.投标保证金
• 关于建设工程反索赔的说法，正确的有( )。(2012) A.反索赔是双向的 B.工程师对索赔文件的审核是反索赔的工作内容之一 C.反索赔工作就是反击或反驳对方的索赔要求 D.审核索赔报告的时限性是反索赔的要点之一 E.调查分析并确定索赔事件的原因和责任，是反索赔的工作内容之一
• 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—20l3-0201)，属于发包人工作的有()。(2013) A.保证承包人施工人员的安全和健康 B.保证向承包人提供正常施工所需的进人施工现场的交通条件 C.依据有关法律办理建设工程施工许可证 D.向承包人提供施工现场的地质勘查资料 E.负责对指定分包的管理，并对分包方的行为负责
• 采用固定总价合同时，承包商承担的价格风险有()。(2018年真题) A.漏报项目 B.工程范围不确定 C.报价计算错误 D.物价和人工费上涨 E.工程量计算错误
• 关于建筑市场诚信行为记录的说法，正确的有()。(2018年真题) A.不良行为记录信息的公布期限最短为1年 B.由地方建设行政主管部门统一公布 C.良好行为记录信息的公布期限一般为3年 D.不良行为记录信息公布时间是行政处罚决定做出后7日内 E.不良行为记录信息公布期限可以根据整改审查结果延长
• 下列合同条款中，与合同支付方式有关的条款有()。(2016) A.工程量清单错误的修正 B.市场价格波动引起的调整 C.预付款比例 D.工程进度款支付审批程序 E.质量保证金的扣留与退还
• 关于履约担保的说法，正确的有( )。(2012) A.建筑业通常倾向于采用无条件银行保函作为履约担保 B.履约担保书通常是由商业银行或保险公司开具 C.采用担保书的金额要求比银行保函的金额要求低 D.银行履约保函分为有条件和无条件的银行保函 E.履约保证金额的大小取决于招标项目的类型和规模
• 关于合同谈判中工期和维修期的说法，正确的有()此题的正确答案是？ A.对于具有较多单项工程的建设项目工程，可在合同中明确允许分部位或分提交业主验收 B.由于工程变更原因对工期产生不利影响时，应该给予承包人要求合理延长工期的权利 C.承包人只应该承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷 D.承包人不能用维修保函来代替业主扣留的保留金 E.业主和承包人应当根据项目情况、施工环境因素等商定适当的开工时间
• 在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保，其形式有()。(2013) A.保留金 B.由保险公司开具的履约担保书 C.房屋抵押他项权证 D.有价证券 E.商业银行开具的担保证明
• 根据《建筑工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)，可以顺延工期的情况有( )。 (2015) A.发包人比计划开工日晚5天下达开工通知 B.发包人未按合同约定提供施工现场 C.发包人提供的测量基准点存在错误 D.监理未按合同约定发出指示、批准文件 E.分包商或供货商延误
• 在国际工程承包合同中，采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争端的优点有( )。(2012) A.DAB委员可以在项目开始时就介入，了解项目管理情况及存在的问题 B.DAB委员由行政主管部门指派，裁决具有公正性、中立性 C.DAB的裁决具有终局性，避免二次纠纷 D.DAB解决纠纷的周期较短 E.DAB的费用低
• 对建设周期一年半以上的工程项目，采用变动总价合同时，应考虑引起价格变化的因素有()(2014) A.银行利率的调整 B.材料费的上涨 C.人工工资的上涨 D.国家政策改变引起的工程费用上涨 E.设计变更引起的费用变化
• 下列工程变更情况中，应由业主承担责任的有()(2014) A.不可抗力导致的设计修改 B.环境变化导致的设计修改 C.原设计错误导致的设计修改 D.政府部门要求导致的设计修改 E.施工方案出现错误导致的设计修改
• 下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有( )。(2015) A.可以确定工程内容，工程量及合同终止时间 B.可以通过分段施工缩短工期 C.可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险 D.可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足 E.可以较深入介入和控制工程施工和管理
• 下列损失中，属于建设工程人身意外伤害险中除外责任范围的有( )。(2015) A.被保险人不忠实履行约定义务造成的损失 B.项目建设人员由于施工原因而受到人身伤害的损失 C.战争或军事行为所造成的损失 D.投标人故意行为所造成的损失 E.项目法人和承包人以外的第三人由于施工原因受到的财产损失
• 根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列不良行为中，属于承揽业务方面的有()。(2016) A.允许其他单位或个人以单位名义承揽工程 B.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重 C.以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标 D.将承包的工程转包或者违法分包E按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗
• 对业主而言，成本加酬金合同的优点有( )。(2012) A.可以转移风险，有利于业主方的投资控制 B.可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足 C.可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理 D.可以通过分段施工缩短工期 E.可以减少承包商的对立情绪
• 根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF—2011—0216)，承包人主要权利和义务有( )。 (2015) A.根据合同约定，自费修复竣工后试验中发现的缺陷 B.按照合同约定和发包人的要求，提出相关报表 C.根据合同约定，以书面形式向发包人发出暂停通知 D.根据合同约定，对因发包人原因带来的损失要求赔偿 E.负责办理项目审批，核准或备案手续，取得项目用地的使用权
• 根据《全国建筑市场各方主何不良行为记录认定标准》，施工企业承揽业务中的不良行为包括( )。(2012) A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程 B.未按照节能设计进行施工 C.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标 D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重 E.将承包的工程转包或者违法分包
• 关于总价合同的说法中正确的有()。2017 A.当施工内容及有关条件未发生变化时，业主付给承包商的价款总额不变 B.采用总价合同的前提是施工图设计完成，施工任务和范围比较明确 C.总价合同中业主风险较大、承包人风险较小 D.总价合同中可约定在发生设计变更时对合同价格进行调整 E.总价合同在施工进度上能够调动承包人的积极性
• 关于建筑材料采购合同中违约责任的说法，正确的有()。2017 A.供货方提前发运或交付的货物，采购方要按实际发运或交付时间付款 B.供货方发生逾期交货，要按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金 C.供货方部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金 D.合同签订后采购方中途退货，应向供货方支付按退货货款总额计算的违约金 E.合同签订后，采购方逾期付款，应按照合同约定支付逾期付款利息
• 关于履约担保的说法，正确的有()。2017 A.履约担保是为保证正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保 B.履约担保有效期始于工程开工之日，终止日期可以约定在工程竣工交付之日 C.银行履约保函担保金额通常为合同金额的10%左右 D.保留金由发包人从工程进度款中扣除，总额一般限制在合同总价款的3% E.履约担保书由商业银行开具，金额在保证金的担保金额之内
• 承包人向发包人索赔成立的前提条件有()。(2018年真题) A.按合同规定程序和时间提交了索赔报告 B.按合同规定程序和时间提交了索赔意向通知 C.与合同对照，事件已造成了承包人实际损失 D.索赔原因按合同约定不属于承包人的行为责任 E.索赔前需进行现场保护
• 关于施工分包单位管理责任主体的说法，正确的有()。2017 A.分包单位的选择可由业主指定，也可在业主同意下由总承包单位自主选择 B.分包合同由业主签订的，分包单位的管理责任由业主承担 C.施工总承包单位不需承担分包单位施工的安全责任 D.对施工分包单位进行管理的第一责任主体是业主 E.分包合同由总承包单位签订的，分包单位的管理责任由总承包单位承担
• 依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标人以不合理条件限制、排斥投标人的行为有()。2017 A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息 B.就同一招标项目对投标人采取不同的资格审查标准 C.招标项目以获得鲁班奖工程业绩作为加分条件 D.招标项目指定特定的专利作为中标条件 E.依照招标项目的总体特点设定专门的技术条件
• 根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》GF-2011-0216，承包人在技术和设计方面的工作和义务有()。2017 A.提供建筑设计总体布局、功能分区方案 B.提供项目基础资料 C.提供现场障碍资料 D.组织设计阶段审查会议 E.对工程的安全、环境保护、职业健康标准负责
• 下列工程合同风险中，属于信用风险的是()。(2018年真题) A.物价上涨 B.知假买假 C.偷工减料 D.违法分包 E.拖欠工程款
• 关于世界银行贷款项目工程和货物采购方式的说法，正确的有()。(2018年真题) A.可以采用直接签订合同的方式 B.国际竞争性招标方式属于公开招标 C.首选国际竞争性招标方式 D.有限国际招标方式相当于邀请招标 E.不允许采用自营工程和询价采购的方式
• 根据《建筑工程施工合同(示范文本)》通用条款，除专用条款另有约定外，发包人的责任与义务有()。(2018年真题) A.按照承包人实际需要的数量免费提供图纸 B.对施工现场发掘的文物古迹采取妥善保护措施 C.负责完善无法满足施工需求的场外交通设施 D.最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场 E.无条件向承包人提供银行保函形式的支付担保
• 在建设工程项目施工过程中，施工机具使用费的索赔款项包括()。2017 A.因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费 B.因机械故障停工维修而导致的窝工费 C.非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费 D.由于完成额外工作增加的机械使用费 E.因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费
• 保证合同的当事人为( )。 A.债权人与保证人 B.债权人与债务人 C.债务人与保证人 D.保证人与被保证人
• 下列主体中，属于法人的是( )。 A.某施工企业项目部 B.某施工企业分公司 C.某大学建筑学院 D.某乡人民政府
• 在施工过程中，某施工企业的生产条件不符合国家规定，致使多人重伤、死亡。该施工企业的行为构成( )。 A.重大责任事故罪 B.重大劳动事故罪 C.强令违章冒险作业罪 D.工程重大事故罪
• 下列不属于知识产权的法律特征的是( ) A.财产权和人身权的双重属性 B.地域性 C.专有性 D.相对性
• 乙公司将交由丙公司正在运输途中的材料出卖给了甲承包商，运输途中遭遇山洪，全部材料被毁。关于此损失的责任承担，下列说法中正确的是()。 A.丙可要求甲支付运费 B.甲可要求乙赔偿损失 C.乙可要求丙赔偿损失 D.材料损失由甲承担
• 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于( )小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 A.1 B.2 C.6 D.12
• 甲乙双方签订了一份转让不动产物权的合同，下列说法正确的是( )。 A. 不动产物权的转让自合同成立之日时生效 B. 不动产物权的转让自依法登记之日起生效 C. 未经登记，不动产物权的转让合同不发生效力 D. 未经登记，不动产物权的转让不得对抗善意第三人
• 某公司取得了一宗地块的建设用地使用权进行商品住宅开发，就该事件，判断错误的是( )。 A.该地块的土地所有权一定归国家所有，不可能是农民集体所有 B.该公司取得建设用地使用权的方式一定是出让，不可能是划拨 C.该公司缺乏资金，将该地块的建设用地使用权抵押贷款，则附着于该地块的建筑物、构筑物、附属设施一定一并抵押 D.该公司在3年后无力开发，将项目转让给另一公司，则双方约定的建设用地使用年限最高为70年
• 关于民事责任的说法，正确的是( )。 A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚 B.无效合同的民事责任属于违约责任 C.民事责任可以单独适用，也可以合并适用 D.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性
• 关于财产保险的说法，正确的是( )。 A.保险合同不可以转让 B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 D.被保险人应当与投保人一致
• 下列关于代理的说法，正确的是( )。 A.代理人在代理权限内，以自己名义实施民事法律行为，对被代理人发生效力 B.委托代理授权必须采用书面形式 C.建设工程活动中涉及的代理多为法定代理 D.代理行为的法律后果归属于被代理人
• 生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人谎报或者瞒报事故的，应当受到的处罚是( ) A.处10万元以上50万元以下的罚款 B.处5万元以上20万元以下的罚款 C.处上一年年收入50％至80％的罚款 D.处上一年年收入60％至100％的罚款
• 在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是( )。 A.债权 B.所有权 C.担保物权 D.用益物权
• 甲将一栋房产以15万元卖给乙，乙付清全款后甲将该房交付给乙，但未办理过户手续。丙知道此交易后，向甲表示愿以18万元购买，甲当即答应并与丙办理了过户手续。关于该房屋的归属，下列哪一说法正确( )。 A.归乙所有，丙的损失可要求甲赔偿 B.归乙所有，丙的损失可要求乙赔偿 C.归丙所有，乙的损失可以要求丙赔偿 D.归丙所有，乙的损失可以要求甲赔偿
• 关于建设工程代理行为的说法，正确的是( )。 A.建设工程承包活动属于法定代理 B.建设工程中为了保护被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理 C.建设工程诉讼只能委托律师代理 D.建设工程招标活动可以委托代理
• 房屋建筑工程施工总承包企业中的一级企业净资产应在( )以上。 A.4000万元 B.6000万元 C.8000万元 D.1亿元
• 某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为某单项工程竣工的结算依据，该工程结算价约为4000 万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起( )天内核对(审查)完毕并提出审查意见。 A.20 B.30 C.45 D.60
• 根据《绿色施工导则》，临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的( )。 A.10% B.15% C.20% D.30%
• 关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是( )。 A.纪念建筑物属于国家所有 B.近代现代代表性建筑属于国家所有 C.石刻属于国家所有 D.古文化遗址属于国家所有
• 根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是( )。 A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。 B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于 80% C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境 D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化
• 某建筑公司与职工小王因为工资奖金的问题产生了劳动争议，小王准备去当地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。依据《劳动法》的规定，对劳动仲裁的理解正确的是()。 A.必须是当事人双方都要求仲裁，才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁 B.只要当事人任何一方要求仲裁，就可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁 C.仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的30日内作出 D.仲裁应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请
• 根据《标准施工招标文件》，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的( )天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。 A.14 B.28 C.7 D.15
• 在法院的主持下，甲乙双方就纠纷的解决达成了调解协议，法院依法制作了调解书但在送达前甲方反悔，这是法院应当( )。 A.及时判决 B.强制执行 C.留置送达 D.重新调解
• 《工伤保险条例》的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过( )。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.12个月
• 下列安全事故中，属于重大事故的是( )。 A.死亡20人，直接经济损失1000万 B.重伤30人，直接经济损失2000万 C.死亡50人，直接经济损失8000万 D.重伤9人，直接经济损失900万
• 关于施工人员权利义务的说法，正确的有( )。 A.检举是施工人员的义务 B.施工人员有权了解其作业场所和工作岗位的事故应急措施，这是施工人员的紧急避险权 C.取得安全防护用品是施工人员的权利，而正确使用安全防护用品是义务 D.施工人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者项目负责人报告
• 某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊。关于施工企业义务的说法，正确的是()。 A.施工企业应当对塔吊部件进行维修 B.施工企业应当对塔吊做相应改造 C.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任 D.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司
• 建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后( )日内，到原生产许可证颁发管理机关办理生产许可证变更手续。 A.7 B.10 C.15 D.30
• 施工企业必须为职工办理的保险是( )。 A.意外伤害险 B.职业责任险 C.工伤保险 D.财产险
• 关于保险和保险合同的说法，不正确的是( )。 A.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 B.投保人不能是被保险人 C.投保人可以是受益人 D.被保险人和受益人享有保险金请求权
• 下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是( )。 A.知名法学家 B.基层法律服务工作者 C.当事人的亲属 D.建设行政主管部门推荐的公民
• 关于物权的说法，错误的是( )。 A.所有民事主体都能够成为物权权利人 B.物权的客体一般是物，包括不动产和动产 C.物权的权利人可以对抗一切不特定的人 D.物权不具有排他性
• 根据《民法典》，不能设定权利质权的是( )。 A.专利中的财产权 B.可转让的股份 C.债券 D.房屋所有权
• 关于施工企业资质证书延续，说法正确的是()。 A.资质证书有效期为3年 B.资质证书有效期届满1个月前，向原资质许可机关提出延续申请 C.资质许可机关应当在收到建筑业企业资质证书之日起20个工作日内做出是否准予延续的决定 D.资质许可机关逾期未做出决定的，视为准予延续
• 关于民事诉讼普通程序举证期限的说法，正确的是()。 A.举证期限只能由法院指定 B.举证期限可以由当事人协商确定，不需要法院认可 C.当事人在举证期限内不提交证据的，承担举证不能的后果 D.当事人在举证期限内提交证据确有困难的，可以在举证期限届满后申请延长
• 根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，( )除外。 A.施工单位已完成全部工程，并提交竣工验收报告的 B.同一工程分段发包的 C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120 天(含)，经建设单位同意的 D.同一工程不分期施工的
• 关于中标的表述中，不正确的是( )。 A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人 B.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书 C.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力 D.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任
• 关于工程承发包的说法，不正确的是( )。 A.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工的项目，可以邀请招标 B.两阶段招标的，第一阶段投标人只提交技术建议 C.招标公告和公示信息可以在“中国招标投标公共服务平台”发布 D.涉及国家安全、国家秘密的项目可以不招标
• 甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是( )。 A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任 B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理 C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同 D.甲对丙应承担付款义务
• 关于注册建造师教育保障的说法正确的是()。 A.注册建造师无权带薪参加继续教育 B.相关用人单位应督促注册建造师按期接受继续教育 C.注册建造师继续教育应当在业余时间进行 D.注册建造师参加继续教育的经费由其本人自理
• 根据《招标投标法实施条例》，关于招标人权利的说法，正确的是( )。 A. 依法必须进行招标的项目的评标委员会，可以由招标人指定的成员组成 B. 中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动 C. 招标人可以自行决定对一个招标项目编制几个标底 D. 招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人
• 甲承包商与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同。丙未按照合同约定的时间及时向甲交付该设备。在催告期满10日后，丙通知甲准备接收该设备。对此，正确的说法是( )。 A.甲有权拒绝接收 B.乙应承担延期交付责任 C.甲无权拒绝接收 D.乙和丙分担延期交付责任
• 关于建造师的权利与义务，下列说法正确的是( )。 A.施工单位签署质量合格的文件上，可以由注册建造师签章。 B.修改注册建造师签章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由其他注册建造师进行修改 C.只有注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效。 D.分包企业签署质量合格的文件上，只需要分包企业注册建造师签章
• 施工企业能够形成建筑市场诚信行为优良信用信息的是( )。 A.合同正常履约 B.未发生违约行为 C.获得发包人奖励 D.获得建设行政主管部门表彰
• 根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是( )。 A.不良行为记录按照其社会影响程度不同，分为当地发布和全国发布 B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告 C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告 D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告
• 某招标项目规定11月30日为提交投标文件截止时间。11月18日甲投标人对招标文件中某项规定提出异议，招标人认为异议合理，在11月20日作出书面答复并将修改招标文件的通知发送给所有招标文件收受人，则该项目投标截止时间至少推迟至( )。 A.12月5日 B.12月10日 C.12月20日 D.12月30日
• 关于中标人再次发包的行为，下列说法中正确的是()。 A.中标人将中标项目转让给他人的合法 B.将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的合法 C.分包人再次分包的违法 D.将中标项目肢解后分别转让给他人的合法
• 根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》，下列不属于违法发包的情形是()。 A.建设单位将工程发包给不具有相应资质的施工单位 B.依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的 C.建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的 D.将建筑工程发包给依法中标的承包单位的
• 施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为50 万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国《民法典》的规定，该定金金额最多为( )万元。 A.3 B.6 C.10 D.18
• 关于要约撤销的说法，正确的是( )。 A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人 B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力 C.确定承诺期限的要约可以撤销 D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人