• 当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，关于此情形下的损失赔偿额度，下列说法正确的是( )。 A.损失赔偿额包括合同履行后可以获得的利益，但不超过违反合同一方订立合同时预见到的因违反合同可能造成的损失 B.损失赔偿额度就是合同中约定的额度 C.赔偿的损失不包括合同履行后可以获得的利益 D.损失赔偿额度按违约方获得的利益计算
• 某施工分包合同约定，由总承包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由( )共同进行验收。 A.总承包单位、出租单位、监理单位、分包单位 B.总承包单位、出租单位、安装单位、分包单位 C.总承包单位、分包单位、出租单位、政府质量监督部门 D.总承包单位、分包单位、安装单位、政府安全质量监督部门
• 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，说法正确的是( )。 A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告 B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告 C.事故现场有关人员应当在1小时内向本单位负责人报告 D.情况紧急时，事故现场有关人员可以立即向有关部门越级报告
• 根据《工伤保险条例》的规定，下列职工的伤害不应当作为工伤的有( )。 A.赵某被诊断为患职业病 B.钱某工作岗位上突发心脏病死亡 C.孙某复员后到用人单位旧伤复发 D.李某上班期间与他人打架斗殴导致重伤
• 甲与乙签订了仓储合同，由乙保管甲的6箱货物，保管期限为3个月。甲提前1个月提取了其中3箱货物，另3箱货物则在仓储期满后1个月才提取。对此，下列选项中正确的是()。 A.乙有权向甲加收逾期提取物品的仓储费 B.甲有权要求乙减收提前取回物品的仓储费 C.甲不应向乙支付逾期提取物品的仓储费 D.提前和逾期提取物品的仓储费可以相抵
• 根据《民用建筑节能条例》，下列关于新建建筑节能的规定中，错误的是( ) A.国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备 B.国家限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备 C.国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备 D.建设单位不得在建筑活动中使用列入限制使用目录的技术、工艺、材料和设备
• 某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后( )小时内报告工程所在地建设行政主管部门。 A.1 B.2 C.12 D.24
• 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，未取得安全生产许可证的企业不得()。 A.进行项目开工 B.参与项目投标 C.从事建筑施工活动 D.办理工程竣工验收
• 关于建设工程承包制度，下列说法中正确的是()。 A.按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商 B.加强对政府投资工程项目的管理，对建设资金来源不落实的政府投资工程项目可以批准，但必须公开招标 C.政府投资项目推荐以施工企业带资承包的方式进行建设 D.政府投资项目必须满足一定条件才可以施工企业带资承包的方式进行建设
• 2016 年 3 月12 日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一份传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t，4800元／t，2016年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。丙钢铁公司获悉甲公司的要求后，在2016年3月14日向甲公司发出电报称：我公司完全同意你公司发给乙公司的传真的内容，请作好收货付款准备。则对于本案下列表述中，正确的是( )。 A.甲公司和丙公司通过要约和承诺，合同已经成立 B.丙公司的传真不构成承诺，所以合同并未成立 C.甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立 D.甲公司的传真不构成要约，丙公司的传真也不构成承诺，所以合同并未成...
• 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在( )监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。 A.建设单位或监理单位 B.施工企业质量管理部门 C.设计单位或监理单位 D.工程质量监督机构
• 某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，则应及时向( )报告。 A.建设单位负责人和安全生产监督部门 B.总监理工程师 C.项目负责人和安全生产管理机构 D.县级以上地方人民政府
• 以下关于法人的说法，错误的是( )。 A.法人以其部分财产独立承担民事责任 B.法人的产生必须经过法定的程序 C.法定代表人因执行职务造成他人损害时，由法人承担民事责任 D.法人以其主要办事机构所在地为住所
• 某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是( )。 A.李某 B.施工企业 C.李某所属施工企业项目经理部 D.施工企业法定代表人
• 按照合同约定，2012年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2014年5月1日至6月30日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。则在此期间( )。 A.诉讼时效中止 B.诉讼时效中断 C.诉讼时效不中止 D.诉讼时效终止
• 某工程监理单位违反了强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字盖章，根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，应处以()罚款。 A.10万元以上30万元以下 B.20万元以上50万元以下 C.50万元以上100万元以下 D.100万元以上200万元以下
• 县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是( )。 A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金 B.责令立即排除检查中发现的安全事故隐患 C.实施查封、扣押存在严重事故隐患的特种设备 D.对违反规定的行为作出行政处罚决定
• 施工人员对涉及结构的试块、试件以及有关材料，应当在( )的监督下现场取样并送检。 A. 建设单位或者设计单位 B. 工程质量监督机构 C. 建设单位或者监理单位 D. 施工企业质量管理部门
• 甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲( )。 A.50万元 B.80万元 C.90万元 D.100万元
• 关于和解的说法，正确的是( )。 A.和解达成的协议不具有法律效力 B.和解协议必须采用书面形式 C.和解达成的协议不具有强制执行力 D.达成和解后当事人不得再行起诉
• 根据《建设工程质量检测管理办法》，工程施工中见证取样检测机构应当是( )。 A.建设单位委托的具有相应资质等级的机构 B.施工单位委托的具有相应资质等级的机构 C.建设行政主管部门指定的机构 D.建设工程质量监督站指定的机构
• 根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是( )。 A.法律 B.行政法规 C.地方性法规 D.部门规章
• 根据《行政许可法》，临时性的行政许可实施满( )需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。 A.3个月 B.6个月 C.1年 D.9个月
• 施工企业向建设单位出具质量保修书的时间是( )。 A.提交工程竣工验收报告时 B.自提交工程竣工验收报告之日起30日内 C.工程竣工验收合格之日 D.自工程竣工验收合格之日起30日内
• 发包人在接到承包人返还保证金申请后14 日内不予答复，经催告后14 日内仍不予答复，应当( )。 A.继续顺延申请期限 B.由承包人重新提出申请 C.视同发包人认可承包人的返还保证金申请 D.视同发包人对承包人的返还保证金申请存有异议
• 下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是( )。 A. 构件厂由于施工单位拖欠加工费用而留置加工构件 B. 运输公司由于施工单位拖欠运输费用而留置部分运输的材料 C. 检测单位由于施工单位拖欠检测费用而不按照约定提供检测报告 D. 停车处由于施工单位拖欠看管费用而拒绝交付保管车辆
• 某项目由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，承包人2013年6月22日提交竣工报告，则该工程于( )进入缺陷责任期。 A.2013年7月20日 B.2013年8月20日 C.2013年9月20日 D.2013年6月22日
• 关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是( )。 A. 民事诉讼原告应当与本案有直接或间接利害关系 B. 当事人超过诉讼时效期间起诉的，人民法院应当受理 C. 涉及国家秘密的案件，人民法院应当实行不公开审理和不公开判决 D. 当事人不服第一审判决上诉的，应当在判决作出之日起15 日内提出 E. 二审法院处理上诉案件，仅对当事人上诉请求的范围进行审查
• 下列情形中，适用行政诉讼解决的是()。 A.行政指导行为 B.认为行政机关滥用行政权力要求停工的 C.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为 D.行政机关作出的不产生外部法律效力的行为
• 投标人有下列行为之一的，属于《招标投标法》第53 条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其1 年至2 年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格的是( )。 A.主动向评标委员会对投标文件进行澄清、说明的 B.3 年内1 次串通投标的 C.串通投标行为损害招标人、其他投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失50 万元 D.有疑似串标行为的
• 关于投标人应遵守的法律规定，下列说法正确的是()。 A.投标人之间不得协商投标报价等投标文件的实质性内容 B.不同投标人的投标文件可以由同一单位或者个人编制 C.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人可以按照该组织要求协同投标 D.投标人之间采取的任何方面的联合行动全部都是违法的
• 根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被( )。 A.撤回 B.撤销 C.注销 D.吊销
• 劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是()。 A. 用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件 B. 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动 C. 用人单位未及时足额支付劳动报酬 D. 用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益
• 2014年3月22日，甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程。2014年7月10日，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。在幕墙施工过程中，由于脚手板断裂致使丙公司10名施工工人死亡。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，此次安全事故应由( )。 A.甲公司承担主要责任 B.甲公司和乙公司共同承担责任 C.丙公司承担主要责任 D.甲公司和丙公司承担连带责任
• 根据《绿色施工导则》，四节一环保中的“四节”是指( )。 A.节工、节材、节机、节能 B.节能、节地、节水、节材 C.节水、节电、节气、节材 D.节电、节材、节工、节水
• 以下关于建筑节能的说法，错误的是( )。 A.企业不得制定严于强制性国家标准的企业标准 B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度 C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设 D.施工单位应当对进入施工现场的建筑材料进行查验
• 关于劳动争议解决方式的说法，正确的是()。 A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解 B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解 C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成 D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者申请仲裁的时效为 1 年 E.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者可以选择进行仲裁或直接提起诉讼
• 施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是( )。 A.混凝土中使用的掺加剂 B.钢筋及连接接头试件 C.用于分隔墙的混凝土小型砌块 D.屋面防水材料
• 根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行进场建筑材料检验的依据( )。 A.建设工程施工合同的约定 B.监理工程师的要求 C.工程设计要求 D.施工技术标准
• 关于质量责任的说法，正确的有( )。 A.五方责任主体项目负责人是业主、勘察、设计、施工单位项目负责人及监理单位总监理工程师 B.总承包单位与分包单位对建设工程的质量承担连带责任 C.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责 D.施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时向建设单位或向设计单位提出意见和建议
• 某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该级事故应由( )负责调查。 A.国务院 B.省级人民政府 C.设区的市级人民政府 D.县级人民政府
• 污染环境案件中，有权为他人利益提起诉讼的主体是()。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.人民检察院
• 下列选项中，符合《招标投标法》关于开标规定的是()。 A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 B.开标时，由监理单位的人员检查投标文件密封情况 C.投标人对开标情况有异议可直接向行政监管部门投诉 D.投标人少于5个的，不得开标，应重新招标
• 以下关于普通程序和简易程序的说法中，正确的是( )。 A.适用简易程序审理的案件，应有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长3 个月 B.适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6 个月内审结 C.普通程序的审判组织应当采用合议制，合议庭组成人员确定后，应当在7 日内告知当事人 D.简易程序程序是人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序
• 建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指( )。 A.施工行为地 B.施工合同签订地 C.施工单位所在地 D.施工项目业主住所地
• 根据《建设工程安全生产条例》，属于工程建设单位安全职责的有( )。 A.组织事故抢救，保护事故现场及相关证据 B.需要进行中断交通的，申请办理批准手续 C.提出保障作业人员安全和防范事故发生的措施建议 D.发现存在严重安全事故隐患拒不停工时，及时报告主管部门
• 当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起( )内向( )提出。 A.三个月，原仲裁机构 B.六个月，仲裁机构所在地中级法院 C.六个月，被申请人住所地基层法院 D.二年，仲裁机构上级主管部门
• 公民的住所地是指该公民的()。 A.出生地 B.籍贯所在地 C.户籍所在地 D.经常居住地
• 下列选项中，属于部门规章的有( )。 A.《北京市招标投标条例》 B.《工程建设项目施工招标投标办法》 C.《建设项目环境保护管理条例》 D.《安全生产许可证条例》 E.《评标委员会和评标方法暂行规定》
• 关于规范性文件效力比较及处理的说法,正确的是( )。 A.部门规章的效力高于法律 B.地方性法规的效力高于地方政府规章 C.地方性法规在本辖区内的效力高于法律 D.部门规章与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决 E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决
• 关于法的形式和效力层级的说法，正确的是( )。 A.法的形式是指法律的外部表现形式 B.同一个级别的地方性法规的效力高于地方政府规章 C.《重庆市建设工程造价管理规定》效力高于《招标公告发布暂行办法》 D.行政法规由国家总理签署国务院令颁布 E.宪法是我国的根本大法
• 下列责任形式中属于行政处罚种类的有()。 A.警告 B.罚款 C.没收违法所得 D.降级 E.撤职
• 下列资金中，应纳入工伤保险基金的有( ) A.用人单位缴纳的工伤保险费 B.用人单位缴纳的社会保险费 C.工伤保险基金的利息 D.工伤保险基金的投资所得 E.政府财政补贴
• 下列关于借款合同的说法中，错误的有( )。 A.必须以书面方式订立借款合同 B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算 C.借款人提前偿还借款的，除当事人另有约定的以外，应当按照实际借款的期间计算利息 D.借款人未按照约定的期限返还借款的，应当双倍支付逾期利息 E.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效
• 导致中标无效的情形有( )。 A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的 B.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的 C.投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的 D.招标人要求投标人提交投标保证金的 E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的
• 招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有( )。 A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力 B.中标候选人未缴纳履约保证金 C.中标候选人放弃中标 D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力 E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力
• 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有( )。 A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位 B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业 C.总承包合同中约定，总承包单位将部分工程交由他人完成 D.专业作业承包人将其承包的劳务再分包的 E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位
• 关于施工单位安全生产教育培训的说法，正确的有()。 A.“安管人员”应取得安全生产考核合格证书，证书有效期为3年 B.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训 C.在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对管理人员进行相应的安全生产教育培训 D.特种作业人员经专门的安全作业培训并取得证书后，可上岗作业 E.高危企业新职工安全培训合格后，至少实习2个月后可独立上岗
• 下列选项中，符合《建设工程安全生产管理条例》规定的有( )。 A.施工单位应当将施工现场的办公与作业区集中设置 B.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍 C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证 D.施工单位应当将生活区与作业区保持安全距离 E.生活区的选址应当符合安全性要求
• 根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，属于强制性标准监督检查内容的有( )。 A.工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准 B.工程项目负责人是否熟悉、掌握强制性标准 C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定 D.工程项目所采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定 E.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定
• 诉讼管辖可以分为()。 A.级别管辖 B.地域管辖 C.移送管辖 D.特殊管辖 E.指定管辖
• 关于物权的设立、变更、保护的说法，正确的有( )。 A.动产物权的设立需要登记 B.国家对自然资源物权的设立可以不登记 C.不动产登记物权设立、而合同签订生效 D.机动车所有权的变更需要登记 E.机动车追尾事故造成损毁，可以通过和解、调解、仲裁、诉讼方式解决
• 投标人认为招标投标活动不符合法律规定，可以向有关行政监督部门投诉，对于行政监督部门的处理，下列说法正确的有( )。 A.行政监督部门应当自收到投诉之日起30个工作日内决定是否受理投诉 B.行政监督部门自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定 C.投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回 D.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况 E.行政监督部门的工作人员对监督检查过程中知悉的国家秘密，应当依法予以保密
• 甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前散落许多砖石。次日，果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法，正确的有( )。 A.无因管理 B.不当得利 C.合同行为 D.侵权行为 E.法律行为
• 根据我国《民法典》的规定，下列属于要约邀请的有( )。 A.寄送的价目表 B.招股说明书 C.招标公告 D.拍卖公告 E.投标文件
• 下列关于质权的说法中，正确的有( )。 A.质押分为动产质押和权利质押 B.设立动产质押，债务人可不移交该动产 C.设立权利质押一般将权利凭证交付质押人 D.质权是一种约定的担保物权 E.能够用作质押的动产没有限制
• 关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有( )。 A.纳税人进口货物，按照组成计税价格和《增值税暂行条例》规定的税率计算应纳税额 B.纳税人发生应税销售行为，按照销售额和《增值税暂行条例》规定的税率计算收取的增值税额，为销项税额 C.纳税人发生应税销售行为的价格明显偏低并无正当理由的，由主管税务机关核定其销售额 D.纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额，为进项税额 E.纳税人发生应税销售行为，应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票，应税销售行为的购买方为消费者个人的，也必须开具增值税专用发票
• 事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得( )。 A.早报 B.漏报 C.谎报 D.瞒报 E.迟报
• 下列关于招标相关内容的说法，正确的有()。 A.公开招标的项目应当设置标底 B.对投标人的资格审查必须在开标程序之前完成 C.评标必须由招标人组建的评标委员会负责 D.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准 E.公开招标的项目不得设置标底
• 根据《注册建造师管理规定》，注册建造师享有的权利包括( )。 A.使用注册建造师名称 B.对侵犯本人权利的行为进行申述 C.出借注册证书或执业印章 D.签发工程开工、停工、复工令 E.对本人执业活动进行解释和辩护
• 建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定的有( )。 A.应当向登记机构申请变更登记 B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同 C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同 D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分 E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限
• 某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报的内容有( ) A.该工程的项目名称 B.施工场所 C.施工单位资质 D.可能产生的环境噪声值 E.噪声污染防治措施情况
• 关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有( )。 A.开展项目安全教育培训 B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产费用的有效使用 D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故
• 下列关于施工现场环境噪声污染的防治的说法，正确的有( )。 A.环境噪声污染的防治是施工现场环境噪声污染的防治 B.施工现场环境噪声污染的防治是要解决建设项目建成后使用过程中可能产生的环境噪声污染问题 C.夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于55dB(A) D.国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度 E.建筑施工场界，是指由有关主管部门批准的建筑施工场地边界或建筑施工过程中实际使用的施工场地边界
• 某项目负责人带班生产时，因其他事务需离开施工现场，在离开之前应做的工作包括( )。 A.向工程项目的建设单位请假 B.向工程项目的监理单位请假 C.向企业总工程师请假 D.委托监理工程师负责其外出时的日常工作 E.委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作
• 施工单位在施工时，应在( )等危险部位，设置明显的、符合国家标准的安全警示标志。 A.施工现场入口处 B.楼梯口 C.电梯井口 D.现场办公室 E.基坑边沿
• 某项目发承包双方就有关建设工程标准的执行，下列观点中正确的是( )。 A.在承包合同中双方约定的内容不能低于强制性标准的规定 B.若强制性标准未在承包合同中约定，则对承包方不具约束力 C.因推荐性标准属自愿执行，所以对承包合同中的推荐性标准可以不执行 D.鼓励企业制定严于国家标准的企业标准 E.国家标准分为强制性标准和推荐性标准
• 根据《建设工程质量检测管理方法》，关于建设工程质量检测的说法，正确的有( )。 A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备 B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质 C.检测机构不得转包检测业务 D.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行 E.利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案
• 在建设工程施工合同分析时，关于承包人任务的说法，正确的是( )。 A.应明确承包人的合同标的　　 B.工程变更补偿合同范围以合同金额的一定百分比表示时，百分比值越大，承包人的风险　　越小　　 C.合同实施中，对工程师指令的变更，承包人必须无条件执行　　 D.工程变更的索赔有效期越短，对承包人越有利
• 某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是( )。(2015) A.业主有权先做修改再评价，以总价作为最终报价结果 B.业主没有权利先修改后评价，可以宣布该投标人废标 C.业主没有权利修改再评标，可以请该投标人再报价 D.业主有权利先作修改在评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果
• 下列施工合同风险中，属于管理风险的是( )。 (2015) A.业主改变设计方案 B.对环境调查和预测的风险 C.自然环境的变化 D.合同所依据环境的变化
• 某工程施工过程中，由于供货商提供的设备(施工单位采购)质量存在缺陷，导致返工并造成损失。施工单位应向( )索赔，以补偿自己的损失。(2012) A.业主 B.工程师 C.设备生产商 D.设备供货商
• 关于FIDIC《永久设备和设计——建造合同条件》内容的说法，正确的是( )。(2015) A.业主委派工程师管理合同 B.承包商仅需负责提供设备和建造工作 C.合同计价采用单价合同方式，某些子项采用包干价格 D.合同计价采用总价合同方式，合同价格不能调整
• (2019年真题)关于建设工程合同订立程序的说法，正确的是() A.招标人通过媒体发布招标公告，称为承诺 B.招标人向符合条件的投标人发出招标文件，称为要约邀请 C.投标人冋招标人提交投标文件，称为承诺 D.招标人向中标人发出中标通知书，称为要约邀请
• (2019年真题)根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》,关于发包人、承包人和分包人关系的说法,正确的是( ) A.发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地 B.就分包范围内的有关工作,承包人随时可以向分包人发出指令 C.分包人可直接致函发包人或工程师 D.分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系
• (2019年真题)某项目招标时,因工程初期很难描述工作范围和性质,无法按常规编制招标文件,则适宜采用的合同形式是() A.成本加奖金合同 B.成本加固定费用合同 C.最大成本加费用合同 D.成本加固定比例费用合同
• (2019年真题)用于保证承包人能够按合同规定进行施工,合理使用发包人已支付的全部预付金额的工程担保是( )。 A.支付担保 B.预付款担保 C.投标担保 D.履约担保
• (2019年真题)下列合同实施偏差处理措施中,属于合同措施的是( )。 A.变更施工方案 B.调整工作计划 C.采取索赔手段 D.增加经济投入
• (2019年真题)某工程签约合同价为2400万元，总工期为24个月，施工过程中业主增加工程200万元，则根据比例分析法承包商可提出的合理工期索赔值为()。 A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.4个月
• (2019年真题)关于FIDIC施工合同条件中采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法，正确的是() A.特聘争端裁决委员会的任期与合同一致 B.业主应按支付条件支付DAB报酬的70% C.DAB成员一般是工程技术和管理方面的专家 D.DAB提出的裁决具有强制性
• (2020年真题)根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是(　　)。 A.分包人应允许发包人授权的人员在工作时间内合理进入分包工程施工场地 B.分包人必须服从发包人直接发出的指令 C.遵守政府有关主管部门的管理规定但不用办理有关手续 D.分包人可以直接与发包人或工程师发生直接工作联系
• (2020年真题)下列计算方法中，不属于工程咨询合同咨询费计算方法的是(　　)。 A.工程进度百分比 B.人月费单价法 C.工程建设费用百分比 D.按日计费法
• (2020年真题)关于“一揽子保险”(CIP)的说法，正确的是(　　)。 A.内容不包括一般责任险 B.不能实施有效的风险管理 C.保障范围覆盖业主、承包商及分包商 D.不便于索赔
• (2020年真题)建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限般为(　　)个月。 A.3 B.6 C.12 D.36
• (2020年真题)国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效，也是应该首选的是(　　)。 A.仲裁 B.协商 C.调解 D.诉讼
• (2020年真题)下列事件中，承包人不能提出工期索赔的是()。 A.开工前业主未能及时交付施工图纸 B.异营常恶劣的气候条件 C.业主未能及时支付工程款造成工期延误 D.因工期拖延，工程师指示承包人加快施工进度
• (2020年真题)关于招标信息发布的说法，正确的是()。 A.投资1000万的工程施工招标可以采用不公开的方式发布信息 B.招标公告只能在中国招标投标公共服务平台发布 C.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5天 D.投标人必须自费购买相关招标或资格预审文件，未中标时予以退还
• 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是()。(2016) A.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息 B.委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名 C.以特定行业的业绩、奖项作为加分条件 D.限定或者指定特定的品牌
• 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF—2003—0214)，除专用条款另有规定外，下列合同文件中拥有最优先解释权的是()(2013) A.通用合同条款 B.中标通知书 C.投标函及其附件 D.技术标准和要求