• 借用其他施工企业的( )投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。 A. 营业执照 B. 技术方案 C. 施工设备 D. 施工业绩
• 建设单位申请施工许可证时，向办证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足( )。 A.施工需要并通过监理单位审查 B.编制招标文件的要求 C.工程竣工验收备案的要求 D.施工需要并按规定通过了审查
• 甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是( )。 A. 乙承担损失 B. 甲可根据实际情况部分接收 C. 双方合同已变更，乙送货构成违约 D. 甲拒绝接收，应承担违约责任
• 建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括( )。 A. 规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件 B. 工程竣工验收报告 C. 施工企业签署的工程质量保修书 D. 住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》
• 建设工程施工合同应以( )为合同履行地。 A.发包方住所地 B.合同签订地 C.施工行为地 D.承包方住所地
• 在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为( )。 A. 设计文件规定的该工程的合理使用年限 B. 不需要进行大修即可继续使用的年限 C. 安全使用不低于50年 D. 工程竣工验收合格之日起5年
• 施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，则该劳动合同中约定的试用期依法最长不得超过( )个月。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 6
• 物权变更自登记时发生法律效力的是( )。 A.船舶所有权 B. 土地抵押权 C.机动车所有权 D.地役权
• 关于联合体共同承包的说法，正确的是( )。 A.联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任 B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程 C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 D.联合体中标的，联合体各方应分别与招标人签订合同
• 关于工程质量检测的说法，正确的是( )。 A. 由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测 B. 检测机构有义务监制材料、构配件和设备 C. 质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档 D. 检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账
• 工程建设国家标准、行业标准均可分为( )和推荐性标准。 A. 一般性标准 B. 特殊性标准 C. 建议性标准 D. 强制性标准
• 建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以( )的行政处罚。 A.吊销资质证书 B.停业整顿 C.罚款 D.降低资质等级
• 根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后( )内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。 A. 6个月 B. 3个月 C. 9个月 D. 1年
• 投标有效期应从( )之日起计算。 A. 招标文件规定的提交投标文件截止 B. 提交投标文件 C. 提交投标保证金 D. 确定中标结果
• 建筑节能分部工程验收会议由( )主持。 A.建筑节能工程分包人 B.总监理工程师 C.总承包人 D.建设单位法定代表人
• 下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是( )。 A. 劳动报酬 B. 试用期 C. 保守商业秘密 D. 福利待遇
• 关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是( )。 A. 施工人员有权拒绝该指令 B. 施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚 C. 施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同 D. 施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展
• 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自( )之日起计算。 A. 竣工验收合格 B. 交付使用 C. 发包方支付全部价款 D. 竣工验收备案
• 发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是( )。 A. 法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效 B. 发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息 C. 双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息 D. 垫资违反相关规定，应予以没收
• 关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是( )。 A. 不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 B. 应当依法报审施工图设计文件 C. 不得将建设工程肢解发包 D. 在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续
• 根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受( )的质量管理。 A. 咨询单位 B. 总承包单位 C. 监理单位 D. 建设单位
• 根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检验检测机构对特种设备进行的检测包括( )。 A.旁站检验 B.平行检验 C.破损检验 D.型式检验
• 施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是( )。 A. 主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任 B. 由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任 C. 施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款 D. 超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任
• 下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是( )。 A. 在提交投标文件截止日后撤回投标文件的 B. 提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的 C. 开标后被要求对其投标文件进行澄清的 D. 评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的
• 下列民事诉讼案件适用专属管辖的是( )。 A. 保险合同纠纷 B. 侵权行为纠纷 C. 不动产纠纷 D. 票据纠纷
• 施工企业拒不执行公安消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由( )负责强制执行。 A.公安机关 B.人民法院 C.作出决定的公安消防机构 D.建设行政主管部门
• 实行施工总承包的工程项目，应由( )统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。 A.施工总承包单位 B.建设单位 C.监理单位 D.各分包单位
• 关于建设工程见证取样的说法，正确的是( )。 A. 施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样 B. 设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50% C. 墙体保温材料必须实施见证取样和送检 D. 见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当
• 下列不属于发包人义务的情形是( )。 A. 提供必要施工条件 B. 及时组织工程竣工验收 C. 向有关部门移交建设项目档案 D. 就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明
• 甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备。次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是( )。 A.甲与乙、丙之间的合同均有效 B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效 C.甲与乙、丙之间的合同均无效 D.甲与乙之间的合同先生效后失效甲与丙之间的合同有效
• 关于不符合建筑节能标准的建筑工程的说法，错误的是( )。 A.不得批准开工建设 B.已开工建设的，应当责令停止施工 C.已开工建设的，应当责令限期改正 D.已经建成的，可正常使用
• 根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是( )。 A. 保证本单位安全生产投入的有效实施 B. 及时、如实报告生产安全事故 C. 为从业人员缴纳意外伤害保险费 D. 建立、健全本单位安全生产责任制
• 某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是( )。 A. 分包单位只承担民事赔偿责任 B. 总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责 C. 总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任 D. 如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任
• 依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起( )日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 A. 20 B. 30 C. 60 D. 15
• 根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当( )。 A. 在投标时为职工办理意外伤害保险 B. 为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费 C. 在中标后为职工办理意外伤害保险 D. 为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
• 根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是( )。 A. 施工企业 B. 建设单位 C. 建设行政主管部门 D. 建设工程质量监督机构
• 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据( )的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。 A. 文物保护单位 B. 建设单位 C. 施工单位 D. 设计单位
• 据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制( )。 A.技术规范 B.设备运至现场的运输方案 C.拆装方案 D.进度控制横道图
• 承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由( )承担。 A. 三方共同 B. 水泥厂 C. 承包商 D. 运输公司
• 施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人( )。 A. 应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁 B. 既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉 C. 只能向合同履行地的人民法院起诉 D. 必须重新确定受诉人民法院
• 纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是( )。 A. 有仲裁协议 B. 有具体的仲裁请求、事实和理由 C. 属于仲裁委员会受理范围 D. 当事人双方口头同意仲裁
• 总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是( )。 A. 乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿 B. 若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿 C. 该质量问题是乙造成的，与甲无关 D. 对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%
• 某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为( )。 A. 要约邀请 B. 承诺 C. 承诺意向 D. 新要约
• 行政责任的承担方式包括行政处罚和( )。 A. 行政复议 B. 行政处分 C. 行政赔偿 D. 行政许可
• 施工现场所使用的安全警示标志( )。 A. 可根据建筑行业特点自行制作 B. 应依据设置的便利性选择设置地点和位置 C. 必须符合国家标准 D. 必须以图形表示
• 施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的，其应当承担( ) 责任。 A. 合同 B. 不当得利 C. 无因管理 D. 侵权
• 要式合同是指( )的合同。 A. 法律上已经确定了一定的名称和规则 B. 当事人双方互相承担义务 C. 根据法律规定必须采用特定形式 D. 当事人双方意思表示一致即告成立
• 关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有( )。 A. 责令改正,没收违法所得 B. 对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款 C. 追究刑事责任 D. 责令停业整顿,降低资质等级 E. 情节严重的,吊销资质证书
• 合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《民法典》的规定，正确的说法有( )。 A. 质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行 B. 履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间 C. 价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行 D. 履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行 E. 履行费用负担不明确的，由债权人承担
• 建筑企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有( )。 A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的 B.未取得施工许可证擅自施工的 C.发生过安全事故的 D.将承包的工程转包或者违法分包的 E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的
• 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括( )。 A. 事故发生地点 B. 人员伤亡数量 C. 直接经济损失数额 D. 事故发生时间 E. 社会影响程度
• 根据《民法典》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为( )。 A. 合同自办理物权登记时生效 B. 未办理物权登记合同无效 C. 合同生效当然发生物权效力 D. 合同自成立时生效 E. 未办理物权登记不影响合同效力
• 连带责任保证的法定保证期间属于( )。 A. 诉讼时效期间 B. 可变期间 C. 除斥期间 D. 指定期间 E. 不可变期间
• 房屋建筑工程质量保修书的内容一般包括( )。 A.工程简况、房屋使用管理要求 B.保修范围和内容 C.超过合理使用年限继续使用的条件 D.保修期限和责任 E.保修单位名称、详细地址
• 仲裁协议应当具备的内容有( )。 A. 仲裁事项 B. 具体的仲裁请求和事实、理由 C. 仲裁委员会的住所地 D. 请求仲裁的意思表示 E. 选定的仲裁委员会
• 关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有( )。 A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准 B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施 C.不得破坏文物保护单位的历史风貌 D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准 E.全国重点文物保护单位不得拆除
• 根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有( )。 A. 货物运输 B. 人员伤害 C. 房屋权属 D. 土地使用权出让 E. 建设工程施工合同
• 下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有( )工程项目。 A. 受自然地域环境限制的 B. 涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的 C. 施工主要技术需要使用某项特定专利的 D. 技术复杂，仅有几家投标人满足条件的 E. 公开招标费用与项目的价值相比不值得的
• 当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议的说法，正确的有( )。 A.该仲裁协议当然无效 B.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁 C.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效 D.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效 E.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构
• 下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有( )。 A.在试用期间被证明不符合录用条件的 B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 C.被依法追究民事责任的 D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的
• 施工企业的主要负责人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括( )。 A.编制专项工程施工方案 B.建立、健全本单位安全生产责任制 C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 D.保证本单位安全生产投人的有效实施 E.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
• 根据代理权获得的方式不同，代理可分为( )。 A. 指定代理 B. 隐名代理 C. 委托代理 D. 居间代理 E. 法定代理
• 根据《行政处罚法》，地方性法规可以设定的行政处罚有( )。 A. 警告 B. 没收违法所得 C. 责令企业停产停业 D. 吊销营业执照 E. 行政拘留
• 关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有( )。 A.调解只能在民事诉讼阶段进行 B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行 C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议 D.仲裁实行一裁终局制 E.民事诉讼实行两审终审制
• 关于建设工程保险的说法，正确的有( )。 A. 工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用 B. 建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商 C. 工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险 D. 建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天 E. 安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期
• 施工企业保证工程质量的最基本要求包括( )。 A. 不得压缩合同工期 B. 按设计图纸施工 C. 与监理单位建立友好的沟通关系 D. 严格履行企业质量管理认证体系 E. 不擅自修改设计文件
• 建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括( )。 A.工程规划许可证　　 B.设计单位资质等级证书　　 C.工程勘察设计文件　　 D.中标通知书及施工承包合同　　 E.用地规划许可证
• 根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有( )。 A. 建筑面积200平方米的房屋 B. 城市大型立交桥 C. 抢险救灾工程 D. 实行开工报告审批制度的建筑工程 E. 城市居住小区
• 具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但( )可以停止执行。 A. 被申请人认为需要停止执行的 B. 申请人申请停止执行的 C. 申请人提供担保的 D. 行政复议机关认为需要停止执行的 E. 被申请人被撤销的
• 施工企业承揽业务不良行为的认定标准有( )。 A. 以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 B. 以欺骗手段取得资质证书的 C. 将承包的工程转包或违法分包的 D. 以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的 E. 工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的
• 根据《民法典》，下列文件中，不属于要约邀请的有( )。 A. 投标文件 B. 中标通知书 C. 符合要约规定的售楼广告 D. 拍卖公告 E. 招标公告
• 申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出了仲裁反请求， 则仲裁委员会应( )。 A.审查反请求是否符合受理条件 B.中止仲裁程序 C.不予受理反请求. D.将案件移送相关人民法院 E.继续审理原仲裁申请
• 根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有( )。 A. 分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责 B. 总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任 C. 总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任 D. 分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责 E. 总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任
• 根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的( )有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理义务。 A.建筑材料供应商 B.施工企业 C.勘察设计单位 D.设备供应商 E.建设单位
• 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理 资料包括( )。 A.分部、分项工程全体施工人员名单 B.竣工验收报告 C.设计变更通知单 D.隐蔽验收记录及施工日志 E.竣工图
• 根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择( )的人民法院管辖。 A.双方约定的其他地方 B.原告住所地 C.被告住所地 D.合同履行地 E.合同签订地
• 申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括( )。 A. 安全防护设施搭设计划 B. 专项安全施工组织设计方案 C. 书面委托监理合同 D. 安全施工组织计划 E. 安全措施费用计划
• 在项目的组织工具中，用以反映项目所有工作任务及其层次关系的是( )。 A.管理职能分工表 B.工作任务分工表 C.项目结构图 D.组织结构图
• 组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和( )。 A.管理目标分工 B.管理职能分工 C.管理责任分工 D.管理权限分工
• 反映各工作单位、各工作部门和各工作人员之间组织关系的组织工具是( )。 A.项目结构图 B.合同结构图 C.项目组织结构图 D.工作流程图
• 下列不属于项目决策阶段经济策划工作内容的是( )。 A.项目建设成本分析 B.项目效益分析 C.编制资金需求量计划 D.融资方案的深化分析
• 编制项目管理任务分工表时，首先进行管理任务的分解，然后( )。 A.确定项目管理的各项工作流程 B.分析项目管理合同结构模式 C.明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务 D.分析组织管理方面存在的问题
• 某工程施工检查发现外墙面砖质量不合格，经调查发现是供货商的供货质量问题，项目部决定更换供应商。该措施属于项目目标控制的( )。 A.管理措施 B.组织措施 C.经济措施 D.技术措施
• 下列组织工具中，能够反映组成项目所有工作任务的是( )。 A.项目结构图 B.工作任务分工表 C.合同结构图 D.工作流程图
• 编制施工管理任务分工表，涉及的事项有：①编制任务分工表；②确定工作部门或个人的工作任务；③项目管理任务分解。正确的编制程序是( )。 A.①-②-③ B.②-①-③ C.③-①-② D.③-②-①
• 在国际上，民用项目总承包的招标多数采用项目( )的方式。 A.构造描述 B.功能描述 C.合同描述 D.设计描述
• 工作流程图常用矩形框表示( )。 A.工作 B.工作关系 C.工作部门 D.工作执行者
• 根据物资采购管理程序，物资采购首先应( )。 A.进行采购策划，编制采购计划 B.明确采购产品或服务的基本要求 C.进行市场调查，选择合格的产品供应单位 D.采用招标或协商等方式确定供应单位
• 建设工程项目的风险因素中，属于经济与管理风险因素的是( )。 A.人身安全控制计划 B.工作流程组织 C.工程施工方案 D.组织结构模式
• 组织机构庞大，内部层次多，从最高层传递信息到最低层，从低层汇总情况到最高层，中间环节太多，容易使信息损失较大，体现了沟通通道障碍中的( )。 A.几种媒介相互冲突 B.选择沟通媒介不当 C.沟通渠道过长 D.外部干扰
• 1建设工程项目总进度目标论证的工作步骤包括：①调查研究和收集资料；②进度计划系统的结构分析；③项目的工作编码；④项目结构分析。正确的顺序为( )。 A.③-①-②-④ B.①-②-④-③ C.①-④-②-③ D.④-①-②-③
• 下列影响建设工程项目实施的风险因素中，属于技术风险的是( )。 A.气象条件 B.公用防火设施的数量 C.人身安全控制计划 D.工程勘察材料
• 某工程网络计划中，某工作自由时差为3天，总时差为7天。检查进度时发现该工作持续时间延长了5天，则该工作实际进度( )。 A.将使总期延长 5 天，但不影响其后续工作的正常进行 B.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟 2 天 C.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行 D.将其后续工作的开始时间推迟 2 天，并使总工期延长 1 天
• 关于自行招标与委托招标，下列说法正确的是( )。 A.招标人应委托招标代理机构代为办理招标事宜 B.招标人不具备自行招标能力的，必须委托具备相应能力的招标代理机构代为办理招标事宜 C.招标人应当自行办理招标事宜 D.工程招标代理机构不得跨省、自治区、直辖市承担工程招标代理业务
• 按对隐患的分析评价结果实行危险点分级治理，也可以用安全检查表打分，对隐患危险程度分级。这体现了( )的原则。 A.重点治理原则 B.动态处理原则 C.预防与减灾并重治理原则 D.单项隐患综合治理原则
• 对企业加强劳动保护，改善劳动条件，保障职工的安全和健康，促进企业生产经营的发展起若积极作用的安全生产管理制度是( )。 A.安全生产责任制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全措施计划制度 D.安全生产许可证制度
• 地方各级人民政府应急管理部门的应急预案，应当报( )备案。 A.上一级人民政府 B.国务院安全生产监督管理部门 C.同级安全生产监督管理部门 D.同级人民政府
• 建立项目质量控制体系时，首先开展的工作是( )。 A.分析质量控制界面 B.编制质量控制计划 C.制定质量控制制度 D.确立系统质量控制网络
• 对于特别重大事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起( )d内作出批复。 A.5 B.15 C.30 D.60