• 《合同法》规定，在履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要的条件、防止损失扩大、保密等义务。此规定体现了合同法的()原则。 A.效率优先 B.等价有偿 C.诚实信用 D.维护公共利益
• 下列由债务人履行的债务转让给第三人的说法，错误的是()。 A.必须征得债权人同意 B.第三人并不因此成为合同当事人 C.不得损害债权人的利益 D.第三人应向债权人承担违约责任
• 某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工,并于1个月内交付给发包方使用,但是施工过程中由于承包方管理不善的原因,造成工程拖期3个月,发包方在合同约定的竣工日期后2个月时,未经验收直接使用和占有了该工程,,因此,该工程的竣工日期为()。 A.2012年11月20日 B.2012年12月20日 C.2013年1月20日 D.2013年2月20日
• 某监理公司为了承揽某开发公司的监理业务,在开发公司的要求下,同意为其免费进行招标代理,但是在招标代理工作完成后,开发公司并未将监理业务委托给该监理公司,则招标代理合同属于()。 A.可撤销合同 B.有效合同 C.无效合同 D.效力待定合同
• 施工单位与材料供应商签订了商品混凝土供应合同,但在合同履行中,材料供应商迟延履行其债务,严重影响施工质量,对此,施工单位解除了其与材料供应商的合同。合同解除的时间应是()。 A.当事人提出时 B.发出通知时 C.通知到达对方时 D.对方接受通知时
• 发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息,后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法,,正确的是()。 A.发包人应返还承包人垫资,但可以不支付利息 B.法律规定禁止垫资,双方约定的垫资条款无效 C.双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并支付利息 D.垫资违反相关规定,应予以没收
• 甲施工企业于2008年承建某单位办公楼,2009年4月竣工验收合格并交付使用。2014年5月,甲致函该单位,说明屋面防水保修期満及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的()原则。 A.公平 B.自愿 C.诚实信用 D.维护公共利益
• 某发包人负责采购材料，欠甲材料供应商100万元，在工程实施过程中，为了筹措资金又将工程抵押给银行，工程竣工后，施工单位经多次催促，发包人始终无法支付结算价款。最后向法院申请拍卖该工程，那么，在拍卖完成后，()将最先受偿。 A.甲材料供应商 B.银行 C.施工单位 D.先到先得，没有先后顺序
• 合同中关于()的条款的效力具有相对独立性，不受合同无效、变更或者终止的影响。 A.违约责任 B.解决争议 C.价款或酬金 D.数量和质量
• 承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。 A.供应商应承担由此给承包人造成的损失 B.承包人可根据实际情况部分接受货物 C.由于双方已变更合同，乙应暂停送货 D.承包人拒绝接受，应承担违约责任
• 某办公楼设计合同经双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为()。 A.变更后的内容取代原合同内容 B.未变更部分效力不确定 C.已履行部分应恢复原状 D.当事人丧失赔损请求权
• 某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是()。 A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道 B.材料商转让自己的债权应经承包人同意 C.若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消 D.即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消
• 甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求()承担违约责任。 A.请求丙承担违约责任 B.请求乙承担违约责任 C.请求乙和丙共同承担违约责任 D.请求乙或者丙承担违约责任
• 施工企业甲向设备租赁公司乙租赁塔吊，租赁费20万元，其拟将租赁费转移给开发商丙，依据《合同法》的规定，其转移债务的必要条件是()。 A.通知设备租赁公司乙 B.须经设备租赁公司乙同意 C.与开发商达成转让协议 D.要为设备租赁公司提供担保
• 债权人转让权利的应当()。 A.通知债务人 B.经债务人同意 C.使债务人的抗辩只能针对债权人 D.只转让主权利，不转让从权利
• 下列关于合同债务转移效力的表述中，不正确的是()。 A.合同义务的全部转移后，新的债务人全面履行合同义务 B.合同义务转移分为两种情况： 一是合同义务的全部转移，另一种情况是合同义务的部分转移 C.合同义务部分转移的，新的债务人与原债务人一起履行义务 D.债务转让，只需通知债权人即可
• 合同中权利义务一并转让的关键条件是()。 A.当事人一方经对方同意 B.原合同必须有效 C.原合同必须为双务合同 D.符合法定程序
• 下列对于合同权利义务终止的说法正确的是()。 A.合同终止会引起合同权利义务客观上不复存在 B.合同权利义务终止是合同责任的终止 C.合同权利义务终止就终止了合同的经济往来结算条款的效力 D.合同权利义务终止后合同的遗留问题无须再处理
• 施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是()。 A.因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地 B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延 C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工 D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延
• 与甲有合作关系的钢材供应商乙在没有约定的情况下运送10吨钢筋到甲工地，甲经验收确认钢筋合格后用于工程施工，则该合同属于()。 A. 有效合同 B.无效合同 C. 可撤销合同 D. 可变更合同
• 下列各项条款中，属于发包人的主要义务的是()。 A.按照合同约定的时间、金额和支付条件支付工程价款 B.按照合同约定的时间、质量要求完成工程项目 C.自行完成建设工程主体结构施工 D.交付竣工验收合格的建设工程
• 甲公司购买乙公司设备欠付设备款20万元，乙公司拖欠甲公司工程款20万元，按《合同法》的规定，上述合同权利义务终止的法定情形有()。 A.合同解除 B.两公司的债务抵销 C.两公司合二为一 D.乙公司部分履行 E.双方按约定履行完毕
• 在下列关于合同变更的表述中，正确的是()。 A.合同当事人在合法的条件下，协商一致后可以变更合同 B.中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更 C.设计合同中的设计变更属于合同的变更 D.建设工程施工中经工程师批准的工程变更 E.当事人对合同变更内容约定不明的，推定为未变更
• 合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有()。 A.继续履行 B.采取补救措施 C.赔偿损失 D.返还财产，恢复原状 E.支付违约金
• 违约责任的形式有()。 A.继续履行 B.赔偿损失 C.没收财产或抵押物 D.采取补救措施 E.支付定金
• 根据《合同法》，下列会导致合同的权利义务终止的情形有()。 A.合同变更 B.债务相互抵消 C.债务已按约定履行完毕 D.债务人依法将标的物提存 E.债权债务同归于一人
• 根据最高法院的司法解释,发包人享有合同的解除权,其中正确的是()。 A.承包人非法转包合同的 B.承包人未经发包人同意分包合同的 C.不履行合同约定的协助义务的 D.提供的建筑材料不符合强制性标准的 E.合同约定的工期内未完工,且经催告后合理期限内仍未完工
• 民事违约责任的承担形式有()。 A.赔偿损失 B.采取补救措施 C.继续履行 D.精神损害赔偿 E.赔礼道歉
• 建设工程竣工后，发包人应当根据()及时验收工程。 A.建设工程监理合同 B.施工图纸及说明书 C.国家颁发的施工验收规范 D.国家质量验收标准 E.工程技术资料
• 无效合同、可撤销合同的确认应由()裁定。隐藏答案解析 A.人民法院 B.当事人双方 C.主管部门 D.仲裁机构 E.检察机构
• 下列各项中，属于合同终止的原因有()。 A.债务人依法将标的物提存 B.一方违约 C.合同解除 D.债务免除 E.合同变更
• 合同当事人承担违约责任的形式有()。隐藏答案解析 A.合同继续履行 B.采取补救措施 C.支付赔偿金 D.返还财产，恢复原状 E.支付违约金
• 施工中发包人如需提前竣工应签订提前竣工协议，该协议应包括()等内容 A.承包人为保证工程质量和安全采取的措施 B.发包人为提前竣工提供的条件 C.承包人为提前竣工对材料供应商的要求 D.发包人为提前竣工提出对监理工程师的要求 E.提前竣工所需追加合同价款
• 下列建筑工程中，适合采用成本加酬金合同的有()。隐藏答案解析 A.建筑面积为200平方米的公共公共厕所 B.技术难度较低的建筑工程 C.施工技术特别复杂的建筑工程 D.紧急抢险的建筑工程 E.抗洪救灾修筑堤坝的工程
• 建设工程施工合同中，发包人的主要义务有()。 A.提供必要的施工条件 B.现场安排监理工程师 C.及时检查隐蔽工程 D.支付工程价款 E.及时协调、处理与承包商的纠纷
• 以下情况可能会造成工期延误，其中()情况经工程师确认，工期应相应的顺延。 A.一周内停水、停电累计超过8小时 B.设计变更和工程量增加 C.发包方未按合同约定提供图纸 D.不可抗力 E.承包方因质量不合格返工
• 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款，发包人逾期不支付，承包人一般可以()。 A.将工程直接拍卖 B.与发包人协商将工程折价 C.向人民法院申请将工程依法拍卖 D.向仲裁机构申请将工程依法拍卖 E.将工程直接占有
• 根据《合同法》的规定，下列合同中免责条款无效的是()。 A.造成对方人身伤害的 B.因故意造成对方财产损失的 C.因过失造成对方财产损失的 D.因重大过失造成对方财产损失的 E.意思表示不真实的
• 某承包商拖欠某设备租赁公司费8万元，该租赁公司拖久某大学培训费10万元。该公司将对承包商的债权转让给了某大学，则下列关于该设备公司通知义务的说法，正确的有()。 A.该公司在权力转让时，可以通知承包商 B.该公司在权力转让时，应当通知该承包商 C.未经通知，该转让对承包商不发生效力 D.未经通知，该转让对承包商也发生效力 E.该公司转让权力的通知不得撤销，但经该大学同意的除外
• 某承包商将拖欠一家设备租赁公司费8万元的债务全部转移给了拖欠其工程款的某大学，下列转让效力的表述中正确的有()。 A.该8万元的延期利息应由该大学承担 B.承包商应当向该公司行使抗辩权 C.承包商对该公司的抗辩权应当由该大学行使 D.承包商转让债务要经该大学同意 E.承包商转让债务要经该公司同意
• 根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因()时免除自己责任的条款，该免责条款无效。 A.合同履行结果只有对方受益 B.不可抗力造成对方财产损失 C.履行合同造成对方人身伤害 D.对方不履行合同义务造成损失 E.故意或重大过失造成对方财产损失
• 发包人具有下列()情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。 A.未按约定支付工程价款的 B.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的 C.施工现场安装摄像设备全程监控 D.施工现场安排大量人员 E.不履行合同约定的协助义务的
• 按照《合同法》的规定，债权人转让权利应当通知债务人。债权人转让权利的通知()。 A.不得自行撤销 B.有权自行撤销 C.经受让人同意可以撤销 D.经债务人同意可以撤销 E.必须经各方协商一致才能撤销
• 我国《合同法》要求参与各方应遵循的基本原则包括()。 A.公开原则 B.公平原则 C.平等原则 D.自愿原则 E.诚实信用原则
• 关于法定解除合同，当事人可以行使法定解除权的是()。 A.因不可抗力致使不能实现合同目的 B.在履行期满前，当事人一方明确表示不履行义务的 C.当事人一方迟延履行义务，经催告后在合理期限内仍未能履行 D.当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的 E.在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务
• 行为人超越代理权以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，其法律后果是()。 A.由行为人承担责任 B.善意相对人有撤销的权利 C.该代理行为有效 D.相对人应该相信行为人有代理权 E.对被代理人不发生效力
• 因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括() A.通知对方 B.赔偿损失 C.提供相关证明 D.继续履行 E.解除合同
• 某企业与甲公司签订供应商品混凝土合同后,分立成乙、丙两个公司,乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土,丙公司负责收受货款,并得到了甲公司许可,则()。 A.乙、丙对此合同应享有连带债权,承担连带债务 B.由批准原企业分立的上级.単位承担合同义务 C.乙、丙的内部约定,对甲不发生法律效力 D.应当按照乙、丙的约定履行合同 E.企业合并分立属于法定的权利义务概括转移
• 违约责任具有的特征体现在()。 A.违约责任是刑事责任的一种形式 B.违约责任具有绝对性 C.违约责任主要具有补偿性 D.违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的 E.违约责任可以由当事人约定,但约定不符合法律要求的,将会宣告无效或被撤销
• 合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有()。 A.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行 B.履行费用负担不明确的，由债权人承担 C.依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。 D.履行期限不明确的，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间 E.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行
• 无处分权人处分他人的财产，在()的情况下，该合同有效。 A.经过权利人追认 B.与其年龄相适应 C.与其智力相适应 D.与其精神健康状态相适应 E.无处分权人在订立合同后取得处分权
• 合同内容中关于数量的条款，应选择使用共同接受的( ) A.计量单位 B.计量依据 C.计量方法 D.计量标准 E.计量工具
• 合同中债权人不得将债权转让给第三人的法定情形有()。 A.据债权性质不得转让的债权 B.根据合同内容不得转让 C.按照当事人约定不得转让的债权 D.依照法律规定不得转让 E.依照法律规定不得转让的权利
• 建设工程施工合同具有下列()等情形的，应当根据我国合同法的规定，认定无效。 A.承包人仅取得建筑工程设计专项资质等级的 B.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 E.建设工程不能进行招标，采用直接发包的
• 建设工程施工合同的发包人请求解除合同的条件包括()。 A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的 B.合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的 C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 D.未按约定支付工程价款的 E.不履行合同约定的协助义务的
• 根据《合同法》的规定，合同的一般条款包括()。 A.数量 B.质量 C.违约金 D.解决争议的方法 E.当事人的名称
• 根据《合同法》的规定，以下不属于合同法基本原则的是()。 A.平等原则 B.自愿原则 C.公开原则 D.强制原则 E.诚实信用原则
• 对于可撤销合同，下列选项中能导致具有撤销权的当事人撤销权消灭的有()。 A.自当事人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内未行使撤销权的 B.当事人未能在权利受到侵害后的一年内行使撤销权的 C.当事人未能在知道撤销事由的六个月内行使撤销权的 D.当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的 E.当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的
• 甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方工人丙跌落受伤，则下列关于本案中责任承担的说法中，正确的是() A.甲可要求乙承担违约责任 B.甲可要求乙承担授权责任 C.丙可要求乙承担违约责任 D.丙可要求脚手架生产厂家承担违约责任 E.丙可要求甲承担赔偿责任
• 下列符合合同解除条件的是()。 A.合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的 B.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 C.在约定期限内支付工程款的 D.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的 E.不履行合同约定的协助义务的
• 《建设工程质量管理条例》规定：违反本条例规定，建设单位有()行为之一的，责令改正，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 A.未组织竣工验收，擅自交付使用的 B.验收不合格，擅自交付使用的 C.对不合格的建设工程按照合格工程验收的 D.对施工单位提交的竣工验收报告，无正当理由拒不验收的 E.拆迁工作不顺利，使得施工单位不能按时开工的
• 下列合同中，属于可变更、可撤销的合同有()。 A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同 B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同 C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同 D.建设单位为偷税而订立的施工合同 E.村民胁迫施工企业订立的供货合同
• 某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有()。 A.担保权 B.任意撤销权 C.抗辩权 D.抵消权 E.人身损害赔偿请求权
• 建设单位与施工单位于2013年1月签订某项目装饰工程施工合同，建设单位由于对面积计算规则发生重大误解，在2014年3月竣工结算时，才发现该项目的实际装修面积是2500㎡，而不是3000㎡。则建设单位()。 A.只能按3000㎡履行合同 B.应按效力待定处理该合同 C.可以要求变更为按2500㎡履行合同 D.可以要求撤销该合同 E.可以要求确认该合同无效
• 下列关于当事人约定违约金的正确表述有()。 A.合同中必须要约定违约金 B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构予以增加 C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按约定的违约金执行 D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务 E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择二者之一的条款
• 某企业与甲公司签订供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司许可，则()。 A.乙、丙对此合同应享有连带债权，承担连带债务 B.由批准原企业分立的上级单位承担合同义务 C.乙、丙的内部约定，对甲不发生法律效力 D.应当按照乙、丙的约定履行合同 E.企业合并分立属于法定的权利义务概括转移
• 在下列关于合同变更的表述中，正确的是()。 A.当事人在合法的条件下，协商一致后可以变更合同 B.中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更 C.设计合同中的设计变更属于合同的变更 D.建设工程施工中经工程师批准的工程变更 E.当事人对合同变更内容约定不明的，推定为未变更
• 关于约定赔偿损失与法定赔偿损失的表述中，正确的有()。 A.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金 B.当事人可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法 C.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院仲裁机构不予以增加 D.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求仲裁机构予以增加 E.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以减少
• 在违约责任的承担中，损失赔偿额应当()。 A.相当于违约造成的损失 B.包括合同履行后可获得的收入 C.包括合同履行后可获得的利益 D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失 E.不得超过违约方订立合同时应当预见的违约可能造成的损失
• 建设工程施工合同履行过程中，应由承包人承担损失的因素包括()。 A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失 B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失 C.发包方中途变更设计造成的损失 D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失 E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁
• 关于竣工日期，下列说法正确的有()。 A.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期 B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 C.发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期 D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期 E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期
• 下列合同中，属于可撤销合同的有()。 A.因重大误解订立的合同 B.订立合同时显失公平的合同 C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同 D.违反法律强制性规定的合同 E.以合法行为掩盖非法目的的合同
• 关于违约责任具有的特征，下列选项正确的是()。 A.违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的 B.违约责任具有连带性 C.违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果 D.违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效 E.违约责任是民事责任的一种形式
• 关于合同撤销权的行使，能使具有撤销权的当事人撤销权消灭的情形包括()。 A.自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的 B.自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的 C.自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的 D.知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的 E.知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的
• 根据我国《合同法》的规定，下列属于当事人可以依法解除合同的情形是()。 A.在履行期届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务的 B.对方延迟履行合同，经催告后履行的 C.有违约行为致使不能实现合同目的 D.发生不可抗力导致合同无法履行 E.对方不适当履行合同
• 延期支付工程款的，工程款利息应从应付工程款之日计付，当事人对工程付款时间没有约定或约定不明的，可以根据以下()时间作为应付款时间。 A.建设工程实际交付的，为交付之日 B.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 C.建设工程没有交付、工程价款没有结算的，为当事人起诉之日 D.建设工程合同中约定了竣工日期的，为约定竣工之日 E.建设工程有质量验收合格的，为验收合格之日
• 承包人()，发包人可以请求解除建设工程施工合同。 A.未按约定工期完工的 B.完成工程质量不合格，并拒绝修复的 C.私下表示不履行合同主要义务的 D.将工程转包的 E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的
• 承担违约责任的构成要件包括()。隐藏答案解析 A.有违反合同义务的行为 B.给当事人一方造成重大损失 C.非违约方只需证明违约方的行为不符合合同约定，便可以要求其承担违约责任 D.A和B之间有因果关系 E.当事人一方主观上过失
• 《建设工程施工合同》示范文本主要由()等组成。 A.协议书 B.招标、投标文件 C.施工图纸与工程量清单 D.通用条款 E.专用条款
• 承担赔偿损失责任的构成要件包括()。隐藏答案解析 A.有违约的事实 B.造成对方人身伤害 C.当事人一方主观上故意 D.违约行为与财产等损失之间有因果关系 E.当事人一方主观上过失
• 下列关于延期开工的说法中，正确的有()隐藏答案解析 A.承包人不能按时开工，应当至少在开工日期前7日提出书面申请 B.工程师在收到承包人的延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求 C.工程师同意承包人的延期开工申请后，工期应顺延，发包人赔偿承包人的损失 D.因发包人原因不能按期开工的，工程师应以书面形式通知承包人，经承包人同意后，推迟开工日期 E. 因发包人原因造成延期开工的，工期应顺延，发包人赔偿承包人损失
• 施工合同中，合同价款的有关事项由发承包双方约定，一般包括()等内容。 A.合同价款约定方式 B.工程索赔的条件 C.工程竣工价款的支付和结算方式 D.违约金的确定 E.合同价款的调整情形
• 根据《水污染防治法》关于施工现场水污染的防治，下列说法错误的是()。 A.在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口 B.禁止向水体排放含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣 C.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送或存贮含有毒污染物的废水 D.禁止向水体排放生活污水
• 按照建筑节能的有关规定，合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合()要求。 A.施工图设计文件 B.建筑节能强制性标准 C.企业或地方标准 D.民用建筑节能条例
• 未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正，或者造成严重后果的，处()罚款。 A.5万元以下 B.5万元以上20万元以下 C.5万元以上50万元以下 D.50万元以上
• 属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖传文物以及依法取得的其他文物，其所有权()。 A.归集体所有 B.归国家所有 C.归个人所有 D.受法律保护
• 依据《大气污染防治法》，下列说法错误的是()。 A.向大气排放粉尘的排污单位，可以不采取相应措施 B.严格限制向大气排放含有有毒物质的废气和粉尘 C.运输能够散发有毒有害气体的，必须采取密闭措施或者其他防护措施 D.在城市市区进行建设施工的单位，必须采取防治扬尘污染的措施
• 《绿色施工导则》规定，图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低()。 A.15% B.20% C.25% D.30%
• 全国重点文物保护单位的建设控制地制地带，经省、自治区、直辖市人民政府由省、自治区直辖市人民政府的文物行政主管部门会同()划定并公布 A. 文物保护单位 B.城乡建设主管部门 C.文物核定单位 D.城乡规划行政主管部门
• 危险废物，是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。对危险废物的处置方法错误的是()。 A.对贮存危险废物的容器和包装物转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。 B.危险废物排污费用于污染环境的防治，不得挪作他用 C.从事处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案 D.因发生事故造成危险废物严重污染环境的单位，必须向环境保护主管部门备案
• 《绿色施工导则》规定，应就地取材，施工现场500千米以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的()以上。 A.50% B.60% C.70% D.80%
• 关于用能单位的法定义务，下列说法错误的是()。 A.用能单位应当制定并实施节能计划和节能技术措施 B.用能单位可以对能源消费实行包费制 C.用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度 D.用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训
• 民用建筑节能应该是降低民用建筑使用过程中能源消耗，其前提是保证民用建筑使用功能和()。 A.能源合理利用 B.室内温度适宜 C.减少能源消耗 D.室内热环境质量
• 因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程作业的，必须经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府()部门同意 A. 文物行政 B.建设主管 C. 文物保护 D. 城乡规划
• 申领文物保护工程资质证书，应当具备的条件不包括()。 A.有取得文物博物专业技术职务的人员 B.取得中级以上技术职务证书和职业健康证书 C.有从事文物保护工程所需的技术设备 D.法律、行政法规规定的其他条件
• 《文物保护法》规定，一切机关、组织和个人都有依法保护文物的()。 A.责任 B.义务 C.任务 D.权利
• 《水下文物保护管理条例》规定，水下文物不包括()以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存。 A.1900年 B.1910年 C.1911年 D.1920年
• 经省、自治区、直辖市人民政府批准并由省、自治区，直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规化行政主管部门划定并公布建设控制地带的文物保护单位是()。 A.设区的市级文物保护单位 B.自治州级和县级文物保护单位 C.全国重点文物保护单位 D.省级文物保护单位
• 安全用水的规定，在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水质检测与()措施。 A.卫生保障 B.水污染防治 C.卫生检查 D.水循环利用