• 建筑工程采用施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由(　　)自行完成。 A.设计单位 B.总承包单位 C.监理单位 D.分包单位
• 根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列关于工程造价咨询企业的说法，不正确的有()。 A.工程结算及竣工结(决)算报告的编制与审核 B.对工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询 C.工程造价咨询企业可编制工程项目经济评价报告 D.工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁
• 通过资格预审的申请人少于()个的，应当重新招标。 A.3 B.4 C.5 D.7
• 合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁前提是当事人提交()。 A.合同公证书 B.仲裁协议书 C.履约保函 D.合同担保书
• 根据《民法典》，下列关于定金的说法，正确的是()。 A.债务人准备履行债务时，定金应当收回 B.给付定金的一方如不履行债务，无权要求返还定金 C.收受定金的一方如不履行债务，应当返还定金 D.当事人既约定违约金，又约定定金的，违约时适用违约金条款
• 根据《招标投标法实施条例》，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有()。 A.就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息 B.设定的技术和商务条件与合同履行无关 C.以特定行业的业绩作为加分条件 D.对投标人采用无差别的资格审查标准 E.对招标项目指定特定的品牌和原产地
• 根据《招标投标实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的有()。 A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2% C.采用两阶段招标的，投标保证金应在第一阶段提交投标保证金 D.招标人不得挪用投标保证金 E.招标人最迟应在签订书面合同时退还投标保证金
• 根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业设立的分支机构不得以自己名义进行的工作有()。 A.承接工程造价咨询业务 B.订立工程造价咨询合同 C.委托工程造价咨询项目负责人 D.组建工程造价咨询项目管理机构 E.出具工程造价成果文件
• 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补正的情形包括()。 A.投标文件未经单位负责人签字 B.对同类问题表述不一致 C.投标文件中有含义不明确的内容 D.有明显的计算错误 E.投标人主动提出的澄清说明
• 根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件有()。 A.建设资金已全部到位 B.已提交建筑工程用地申请 C.已经确定建筑施工单位 D.有保证工程和安全的具体措施 E.已完成施工图技术交底和图纸会审
• 调查了某企业10名员工上半年的出勤情况：其中有3人缺勤0天，2人缺勤2天，4人缺勤3天，1人缺勤4天，则缺勤天数的()。 A.中位数为2 B.中位数为2.5 C.中位数为3 D.众数为4
• 假设检验中的显著性水平a是()。 A.推断时犯第二类错误的概率 B.推断时犯第一和第二类错误的概率 C.推断时犯第一类错误的概率 D.推断时犯第一或第二类错误的概率
• 坚持统计行政处罚公正、公开原则，最重要和最关键的是()。 A.建立完善回避制度 B.正确行使统计行政自由裁量权 C.建立健全听证制度 D.建立健全办案公开制度
• 下列图形中，适合描述数值型数据的是()。 A.饼图 B.环形图 C.散点图 D.条形图
• 下列行业中按所花总费用来核算总产出的是()。 A.金融业 B.教育 C.批发和零售业 D.商务服务业
• 《统计法》中所说的统计调查，主要是指对()。 A.原始统计资料的收集 B.加工过的统计资料的收集 C.对原始资料进行加工 D.对汇总资料进行分析
• 在相关分析中，由于样本的随机性、样本容量少等原因，常常要对其进行相关系数的检验，其检验的假设为()。 A.H0：两变量之间不存在显著相关关系 H1：两变量之间存在显著相关关系 B.H0：两变量之间不存在显著相关关系 H1：两变量之间存在正的显著相关关系 C.H0：两变量之间不存在显著相关关系 H1：两变量之间存在负的显著相关关系 D.H0：两变量之间不存在显著的线性相关关系 H1：两变量之间存在显著的线性相关关系
• 频数分布表中落在某一特定类别的数据比重称为()。 A.组数 B.频率 C.众数 D.中位数
• B工厂2017年6月、7月、8月、9月的月末职工数分别为42人、40人、48人、46人，则第三季度的平均职工数为()人。 A.44 B.41 C.42.5 D.42
• 调查方案可行性的研究方法不包括()。 A.文案研究法 B.逻辑分析法 C.试点调查法 D.经验判断法
• 运用实验法搜集数据时()。 A.实验组和对照组应该是相关的 B.实验组和对照组应该是匹配的 C.实验组和对照组应该是无关的 D.实验组和对照组应该是独立的
• 根据《统计法》规定，下列行为不属于统计违法行为的是()。 A.按时报送统计资料 B.迟报统计资料 C.提供不真实或者不完整的统计资料 D.拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料
• 多元线性回归模型的检验中，复相关系数的取值范围是()。 A.-1≤R≤1 B.0≤R≤1 C.-1≤R≤0 D.0
• 偿还期在一年以上或者超过一年的一个营业周期以上的负债是()。 A.流动负债 B.应付款项 C.短期借款 D.长期负债
• 下列关于农林牧渔劳动力的说法，不正确的是()。 A.是指全社会直接参加农林牧渔业生产活动的劳动力 B.分为整劳动力和半劳动力 C.在劳动年龄内的人员都应算作劳动力 D.整劳动力是指男子18～50周岁，女子18～45周岁
• 下列估价原则中不正确的是()。 A.没有发生货币支付的交易，应按市场上相同货物和服务的市场价格或按所发生的实际成本估价 B.货物和服务产出应按生产者价格估价 C.固定资产存量应按原购置价格估价 D.货物和服务的中问消耗应按购买者价格估价
• 申请涉外调查许可证的机构应当具备的条件包括()。 A.依法成立，具有法人资格 B.经营范围或业务范围包含市场调查或者社会调查内容 C.在申请之日前一年内开展两项以上调查项目，或者调查营业额达到二十万元 D.在最近一年内无重大违法记录 E.有严格、健全的资料保密制度
• 由样本统计量来估计总体参数的方法主要有()。 A.无偏估计 B.一致估计 C.点估计 D.总体总量估计 E.区间估计
• 在实践中，下列行为中，属拒报统计资料行为的有()。 A.明确表示不履行提供统计资料的义务且拒绝报送统计资料 B.拒不参加年报会议，也不领取统计报表的 C.不按期据实答复《统计检查查询书》 D.在《统计报表催报通知单》规定的期限内报送了统计资料 E.在《统计报表催报通知单》规定的期限内仍未报送统计资料
• A.综合反映价格变动和销售量变动的绝对额 B.综合反映销售额变动的绝对额 C.综合反映多种商品价格变动而增减的销售额 D.综合反映由于价格变动而使消费者增减的货币支出额 E.综合反映多种商品销售量变动的绝对额
• 人口普查长表要求按10％的比例抽选调查户后，逐户逐人调查填写。()
• 一项研究表明，司机驾车时因接打手机而发生事故的比例超过20％，用来检验这一结论的原假设和备择假设为H0：p
• 样本均值的抽样分布就是指抽取出来的样本均值x的分布。()
• 能够对统计总体进行分组，是由统计总体中的各个单位所具有的同质性特点决定的。()
• 某省民政厅为了制定本省医疗改革方案，需要对本省的医疗机构和就医人员情况进行调查。 该项统计调查应当() A.报国家统计局审批 B.报国家统计局备案 C.报本省统计局审批 D.报本省统计局备案
• 某省民政厅为了制定本省医疗改革方案，需要对本省的医疗机构和就医人员情况进行调查。 组织实施这项统计调查时，如果发现调查对象有统计违法行为，应当()。 A.由省卫生厅对调查对象予以处罚 B.由省卫生厅移送卫生部处罚 C.由省卫生厅移送省统计局处罚 D.由省卫生厅移送省政府法制机构处罚
• 某省民政厅为了制定本省医疗改革方案，需要对本省的医疗机构和就医人员情况进行调查。 经过检查，发现该项统计调查的调查对象确实存在统计违法行为，可以给予统计调查对象的处罚是()。 A.处分 B.通报 C.警告 D.罚款
• 某省民政厅为了制定本省医疗改革方案，需要对本省的医疗机构和就医人员情况进行调查。 按照《统计执法检查规定》，如果对违法的医疗机构作出罚款处罚，应当告知其听证的罚款数额是()。 A.20万元以上 B.10万元以上 C.2万元以上 D.1万元以上
• 某省民政厅为了制定本省医疗改革方案，需要对本省的医疗机构和就医人员情况进行调查。 统计行政法律责任的形式主要有()。 A.暂扣或吊销许可证 B.行政拘留 C.统计行政处罚 D.行政处分
• 某市政府为了了解居民对其公共服务的满意程度，想从居民中随意抽取若干名居民，调查其对公共服务的满意度。 市政府研究人员首先要确定居民中随机抽取的样本量，在总体比例π未知时，π可取()。 A.0.7 B.0.3 C.0.5 D.1.0
• 某市政府为了了解居民对其公共服务的满意程度，想从居民中随意抽取若干名居民，调查其对公共服务的满意度。 上述假设检验的假设是() A.H0：π=83％ B.H1：π≠83％ C.H0：π=80％ D.H1：π≠80％
• 对某个产品按照1～10打分评价，1表示非常不满意，10表示非常满意。研究者分别就两组人员进行了调查，调查数据见下图。 第一组数据和第二组数据的中位数分别是()。 A.第一组是5 B.第一组是6 C.第二组是5 D.第二组是6
• 对某个产品按照1～10打分评价，1表示非常不满意，10表示非常满意。研究者分别就两组人员进行了调查，调查数据见下图。 如果要分别利用这两组样本数据进行推断，假设总体是正态分布，则应采用的统计量是()。 A.Z统计量 B.F统计量 C.t统计量 D.不能确定
• 对某个产品按照1～10打分评价，1表示非常不满意，10表示非常满意。研究者分别就两组人员进行了调查，调查数据见下图。 如果总体不是正态分布，分别利用这两组样本数据进行推断，这时采取的统计量应该是() A.Z统计量 B.F统计量 C.Z统计量 D.不能确定
• 【2017年真题】关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是( ) A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件 B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改 C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人 D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标
• 【2016年真题】下列招标人的行为中合法的是( )。 A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场 B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商 C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件 D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业
• 【2017年真题】关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是( ) A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件 B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还 C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金 D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人
• 【2017年真题】关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是( )。 A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点 B.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件 C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收 D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收
• 【2017年真题】下列招标情形中，属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有( )。 A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息 B.设定的资格、技术、上午条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应 C.先订或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商 D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准 E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件
• 【2016年真题】根据《和暂行规定》，下列文件属于投标文件内容的有( )。 A.投标函及其附录 B.施工组织设计 C.项目管理机构 D.法定代表人身份证明 E.投标邀请书
• 施工企业建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础是( )。 A.施工成本预测 B.施工成本分析 C.施工成本考核 D.施工成本计划
• 关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是( )。 A.导致索赔的事情必须是对方的过错，索赔才能成立 B.只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立 C.不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立 D.只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立
• 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于工程项目合同类型选择的说法，正确的是( )。 A.对使用工程量清单计价的工程，必须采用单价合同，不适用于总价合同 B.采用单价合同时，工程量清单可以不作为合同的组成部分 C.采用总价合同时，工程量清单中的工程量不具备合同约束力 D.对使用工程量清单计价的工程，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同
• 施工成本控制的步骤是( )。 A.比较--分析--预测--纠偏--检查 B.预测--检查--比较--分析--纠偏 C.检查--比较--分析--预测--纠偏 D.分析--检查--比较--预测--纠偏
• 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，单价合同和总价合同两种合同形式均可采用工程量清单计价，其主要区别在于( )。 A.采用单价合同时，工程量清单中所填写的工程量不可调整 B.采用总价合同时，工程量清单中所填写的工程量可调整 C.采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内可调整 D.采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内不可调整
• 关于施工形象进度、产值统计、实际成本三者关系的说法，正确的是( )。 A.施工形象进度与产值统计所依据的工程量是相同的，但与实际成本计算依据的工程量不同 B.施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量应是相同的数值 C.施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量都是互不相同的 D.产值统计与实际成本所依据的工程量是相同的，但不同于形象进度计算所依据的工作量
• 工程施工过程中索赔事件发生以后，承包人首先要做的工作是( )。 A.向监理工程师提出索赔意向通知 B.向监理工程师提交索赔依据 C.向监理工程师提交索赔报告 D.与业主就索赔事项进行谈判
• 施工项目经理部在对施工机械使用费支出的控制过程中，采取合理受安排施工生产、加强机械调度工作等的成本控制措施，主要作用是控制机械的( )。 A.台班单价 B.台班数量 C.台班保养费 D.台班质量
• 关于总价合同计量的说法，正确的是( )。 A.采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形式的总价合同，其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量 B.采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量必须以承包人实际完成的工程量确定 C.承包人不需要在每个计量周期向发包人提交已完成工程量报告 D.发包人应在收到工程量计量报告后14 天内进行复核
• 某打桩工程合同约定，第一个月计划完成工程桩120 根；单价为1.2 万元／根。时值月底，经确认的承包商实际完成的工程桩为110 根；实际单价为1.3 万元／根。在第一个月度内，该打桩工程的已完工作预算费用(BCWP)为( )万元。 A.132 B.143 C.144 D.156
• 某地下工程施工合同约定，计划1 月份开挖土方80000m3，合同单价均为85 元／m3。至1 月底，经确认实际开挖土方90000m3，实际单价为72 元/m3，则该工程的费用偏差(CV)为( )万元。 A.117 B.-117 C.85 D.-85
• 某工程项目采用经审定批准的施工图纸及其预算方式分包形成的总价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现，因工程变更，承包人实际完成的工程量超过了合同中的工程量，则进行该分项工程计量时应( )。 A.按照合同中的工程量计算 B.按变更后的工程量计算 C.按承包人提交的已完工程量计算 D.按发包人核准的工程量计算
• 某地下工程施工合同约定，计划4 月份完成混凝土工程量450m3，合同单价均为600 元/m3。该工程4 月份实际完成的混凝土工程量为400m3，实际单价700 元／m3。至4 月底，该工程的进度绩效指数(SPI)为( )。 A.0.857 B.0.889 C.1.12 5 D.1.167
• 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于暂列金额的说法，正确的是( )。 A.已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用 B.已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用 C.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有 D.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有
• 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中，也未被包含在任何可替代的工作中，则承包人( )。 A.只能提出费用补偿，不能提出利润补偿 B.只能提出利润补偿，不能提出费用补偿 C.有权提出费用及利润补偿 D.无权要求任何费用和利润补偿
• 某工程项目实施过程中，已完工作预算费用曲线(BCWP)与已完工作实际费用曲线(ACWP)靠得很近，而与计划工作预算费用曲线(BCWS)离得很远，则表示该工程项目在( )。 A.费用与进度上均是按预定计划目标进行的 B.费用与进度上均没有按预定计划目标进行 C.费用上是按预定计划目标进行的 D.进度上是按预定计划目标进行的
• 某混凝土工程招标清单工程量为200m3，综合单价为300 元/m3。在施工过程中，由于工程变更导致实际完成工程量为250m3。合同约定当实际工程量增加超过15%时可调整单价，调价系数为0.9。该混凝土工程的实际工程费用为( )万元。 A.6.00 B.7.44 C.7.50 D.8.25
• 某住宅小区在施工过程中，开发商突然要求施工承包单位取消建设一处配套设备用房，施工承包单位在规定期限内向开发商提交了索赔报告，开发商未及时支付变更工程款也末提供替代工程，造成施工承包单位费用及利润损失，则费用及利润损失由( )承担。 A.开发商 B.施工承包单位 C.双方共同承担 D.其他方式
• 某工程主体结构混凝土工程量约3200m3，预算单价550 元/m3，计划4 个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560 元/m3。施工至第二个月底，实际完成混凝土工程量l800m3。运用赢得值法，可分析得到该工程发生了费用偏差，此时应采取的可行的纠偏措施是( )。 A.加快施工进度 B.重新选择混凝土供应商 C.调整工程数量 D.进行材料代用
• 某工程合同工期约定为6 个月，签订的合同价为95 万元，则该工程适宜采用( )方式结算工程款。 A.按月结算 B.其他方式结算 C.分段结算 D.竣工后一次结算
• 某单价合同履行中，承包人提交了已完工程量报告，发包人认为需要到现场计量，并在计量前24小时通知了承包人，但承包人收到通知后没有派人参加。则关于发包人现场计量结果的说法，正确的是()。 A.以发包人的计量核实结果为准 B.以承包人的计量核实结果为准 C.由监理工程师根据具体情况确定 D.双方的计量核实结果均无效
• 某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4400m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定土石方工程综合单价为75 元/m3，混凝土工程综合单价为420 元／m3；工程预付款额度为合同价的15%，主要材料和构配件所占比重为60%。则该工程预付款的额度及起扣点分别为( )万元。 A.17.55,87.75 B.17.10,99.45 C.17.10,87.75 D.17.55,99.45
• 施工项目成本分析的基础是( )成本分析。 A.工序 B.分部分项 C.单项工程 D.单位工程
• 关于施工过程中材料费控制的说法，正确的是()。 A.有消耗定额的材料采用限额发料 B.没有消耗定额的材料必须包干使用 C.零星材料应实施计划管理并按指标控制 D.有消耗定额的材料均不得超过领料限额
• 承包商可以向业主提起索赔的情形的是()。 A.承包商为确保质量而增加的措施费 B.监理工程师提出的工程变更造成费用的增加 C.分包商因返工造成费用增加，工期顺延 D.承包商自行采购材料的质量有问题造成费用增加、工期顺延
• 某工程项目施工合同约定竣工时间为2016年12月30日，承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2个月；2017年1月项目所在地政府出台了新政策，直接导致承包人计入总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金责任承担的说法，正确的是()。 A.由承包人和发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人的责任 B.由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担 C.由承包人承担，理由是承包人责任导致延期，进而导致税金增加 D.由发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化的风险
• 某工程基坑开挖恰逢雨季，造成承包商雨季施工增加费用超支，产生此费用偏差的原因是()。 A.业主原因 B.设计原因 C.客观原因 D.施工原因
• 对某综合楼项目实施阶段的总进度目标进行控制的主体是()。 A.设计单位 B.施工单位 C.监理单位 D.建设单位
• 关于建设工程项目总进度目标的说法，正确的是()。 A.建设工程项目总进度目标的控制是施工总承包方项目管理的任务 B.项目实施阶段的总进度指的就是施工进度 C.在进行项目总进度目标控制前，应分析和论证目标实现的可能性 D.项目总进度目标论证就是要编制项目的总进度计划
• 承包商可以提出索赔的条件有( )。 A.发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失 B.因工程变更造成的时间、费用损失 C.发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加 D.货款利率上调造成贷款利息增加 E.发包人延误支付期限造成承包人的损失
• 关于施工成本控制中材料用量控制及其方法的说法，正确的有( )。 A.对于有消耗定额的材料，适合由作业者包干控制 B.指标控制是以消耗定额为依据，实行限额发料制度 C.对于部分小型及零星材料，在规定限额内分期分批领用 D.计量控制包括材料物资的收发计量检查和投料计量检查 E.对于没有消耗定额的材料，应制定领用材料指标，据以控制发料
• 工程项目选择合同计价形式时，主要依据的是( )。 A.设计图纸深度 B.工期长短 C.工程招标方式 D.工程规模 E.工程复杂程度
• 某工程采用公开招标的方式进行招标，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500+-2013，该工程合同价款的约定应遵循的规定包括( )。 A.合同价款应在中标通知书发出之日起30 日内约定 B.合同价款约定只需约定工程价款的计算与结算方式 C.合同价款应依据招标文件和中标人的投标文件约定 D.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以招标文件为准 E.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准
• 在价格调整公式中，P0 代表约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额，此项金额在确定时不计取的费用有( )。 A.价格调整 B.质量保证金扣留和支付 C.调整的合同价款 D.约定的变更及其他金额 E.预付款的支付和扣回
• 某合同工程履行期间发生设计变更，导致已标价工程量清单中某分部分项工程的工程数量发生变化。关于该分部分项工程综合单价的调整，下列说法正确的有( )。 A.工程量偏差在l5%以内，采用已标价项目的综合单价 B.工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调高 C.工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调低 D.工程量减少15,%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调高 E.工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调低
• 某桥梁工程在施工过程中，由于发包人修改桥梁设计，导致承包人暂停施工1 个月，由此承包人可索赔的费用有( )。 A.窝工费 B.材料价格上涨费 C.机械台班上涨费 D.利润 E.现场管理费
• 某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元/m2，计划工程量是8000m3。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500/元m3，实际完成并经监理工程师确认的工程量是9000m3。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有()。 A.已完工作预算费用为360万元 B.费用偏差为90万元，费用节省 C.已完工作实际费用为450万元 D.进度偏差为40万元，进度拖延 E.计划工作预算费用为320万元
• 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB／T50353—2013规定，层高在2．20m及以上有围护结构的舞台灯光控制室建筑面积计算正确的是( )。 A.按围护结构外围水平面积计算 B.按围护结构外围水平面积的1／2计算 C.按控制室底板水平面积计算 D.按控制室底板水平面积的1／2计算
• 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854—2013，下列分部分项工程项目中，以个数计算工程量的有( )。 A.暖气罩 B.洗漱台 C.竖式标箱、灯箱 D.装饰线
• 关于现浇混凝土钢筋工程量计量的说法，错误的是( )。 A.工程量应区分钢筋种类、规格，按设计图示钢筋(网)长度(面积)乘以单位理论质量计算 B.现浇构件中伸出构件的锚固钢筋应并入钢筋工程量内 C.预应力钢丝、预应力钢绞线工程量按设计图示钢筋(丝束、绞线)长度计算。 D.除设计(包括规范规定)标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑
• 根据《房屋建筑与装饰工程量计量规范》GB50854—2013，关于土石方回填工程量计算，说法正确的是( )。 A.回填土方项目特征应包括填方来源及运距 B.室内回填应扣除间隔墙所占体积 C.场地回填按设计回填尺寸以面积计算 D.基础回填不扣除基础垫层所占面积
• 计算砌块墙工程量时，不扣除的内容有( )。 A.埋入的钢筋铁件 B.木砖、垫木 C.0.3m2以下的孔洞所占面积 D.构造柱 E.暖气槽
• 根据图示尺寸以面积计算( )。 A.线条刷涂料 B.金属扶手／栏板 C.全玻璃幕墙 D.干挂石材钢骨架 E.织锦缎裱糊
• 某新建建设项目的基础数据如下： (1)建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部形成固定资产。 (2)建设投资来源为自有资金和贷款，贷款2000万元，年利率6％(按年计息)，贷款合同约定运营期第一年按项目最大偿还能力还款，运营期第2～5年将未偿还贷款等额本息偿还。自有资金和贷款在建设期内均衡投入。 (3)项目固定资产使用年限10年，残值率5％，直线法折旧。 (4)流动资金250万元由自有资金在运营期第1年投入(流动资金不用于建设期贷款偿还)。 (5)运营期间正常年份的营业收入为900万元，经营成本为280万元，产品营业税金及附加税为6％，所得税率为25％。 (6)运营期第一年达到...
• 某国有资金建设项目，采用公开招标方式进行施工招标，业主委托具有相应招标代理和造价咨询的中介机构编制了招标文件和招标控制价。 该项目招标文件包括如下规定： (1)招标人不组织项目现场勘查活动。 (2)投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，否则招标人拒绝回复。 (3)投标人报价时必须采用当地建设行政管理部门造价管理机构发布的计价定额中分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量标准。 (4)招标人将聘请第三方造价咨询机构在开标后评标前开展清标活动。 (5)投标人报价低于招标控制价幅度超过30％的，投标人在评标时须向评标委员会说明报价较低的理由，并提供证据；投标人不能说明理由，提供证据...
• 对工人工作时间进行分类研究时将工人在工作班内消耗的工作时间分为必需消耗的时间和损失时间。中损失时间中包括多余和偶然工作、停工、违背劳动纪律所引起的损失时间。下列时间中可以在制定定额时适当考虑的是( )。 A.多余工作时间 B.偶然工作时间 C.施工造成的停工时间 D.违反劳动纪律时间
• 某工人小组在正常的施工条件下进行砖墙的砌筑，下列作业过程所消耗的时间属于必须消耗时间的是( )。 A.工人对经检验不合格的部位重新砌筑使用的时间 B.砂浆没有按时运抵工作面而引起的停工时间 C.工人砌筑砖墙所消耗的时间 D.由于工地停电使砌筑施工无法进行所消耗的时间
• 某施工企业结合自身情况确定砌筑“1 砖混水砖墙”子目中人工消耗量。已知砌筑小组由3 名工人组成，在正常施工条件下，经测算完成10m3 砖墙砌筑耗时40 小时。则在正常施工条件下，砌筑l0m3“l 砖混水砖墙”的劳动定额为( )工日。 A.5 B.15 C.40 D.120
• 某施工机械的产量定额为2.56(lOOm3／台班)，与之配合的工人小组有4 人，则与该机械配合的人工时间定额为( )工日/100m3。 A.0.016 B.1.563 C.10.24 D.0.391