• 建设工程设计合同发包人通常是工程建设项目的( )。 A.施工单位或者监理单位 B.业主(建设单位)或者监理单位 C.业主(建设单位)或者项目管理部门 D.施工单位或者项目管理部门
• 在缺陷责任期内，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，( )应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用由责任方承担。 A.责任方 B.承包人 C.发包人 D.监理人
• 监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由( )承担赔偿责任。 A.承包人 B.发包人 C.监理人 D.发包人与承包人共同
• 某招标项目重新投标后，投标人仍少于 3 家，这时可以()。 A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人 B.改为直接发包 C.用原招标文件重新招标 D.修改招标文件后重新招标
• 监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同。该抵押权自( )之日设立。 A.转移产权证 B.抵押物登记 C.当事人签字 D.转移房屋占有
• 不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是( )。 A.形式评审 B.资格评审 C.响应性评审 D.施工方案合理性评审
• 验收合格后，移交后的单位工程由( )负责照管。 A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.分包人
• 下列关于监理人进行工程量复核的说法中，不正确的是()。 A.监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行工程量复核 B.监理人未在约定时间内复核，则按照承包人提交的工程量报表中的工程量计算工程价款 C.承包人未按监理人要求参加复核，则按照监理人单方复核或修正的工程量计算工程价款 D.总价子目已完成工程量通常不进行图纸计量，只进行现场计量
• 下列关于定金的表述中，错误的是()。 A.定金合同从签订之日生效 B.定金数额不得超过主合同标的额的20% C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金 D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限
• 建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是()。 A.监理人对工程实施的监督力度降低 B.承包人的工程索赔增多 C.工程投资控制难度増加 D.发包人的工程风险加大
• 当事人以正在建造建筑物抵押的，抵押权自( )时设立。 A.抵押合同生效 B.登记 C.获得贷款 D.债务人签字
• 根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是()。 A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止 B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔 C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任 D.从合同终止之日起，承包商不再承担工程照管责任
• 关于设计招标与工程项目实施阶段其他招标在程序上的主要区别，说法错误的是()。 A.虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性.长效性和创新性影响 B.招标人可以不征得未中标人的书面同意，直接采用其投标文件中的技术方案，但应给予合理的使用费 C.设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判 D.设计招标可以按设计工作深度的不同分期进行，但设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求
• 采用设计方案招标时，评标委员会评审的内容不包括()。 A.设计方案的功能、技术、经济和美观 B.设计方案符合城乡规划、城市设计 C.设计方案符合安全、绿色、节能、环保要求 D.项目解读、设计构思
• 对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有()。 A.澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源 B.召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人 C.对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复 D.澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期
• 某项目的招标人委托中介机构代理招标，下列说法正确的是()。 A.由招标人办理备案 B.由招标人办理审批 C.由招标代理机构办理备案 D.由招标代理机构办理审批
• 下列建设工程材料和设备的采购适宜询价选择供货商的是()。 A.采购数额不大的建筑材料和标准规格产品 B.采购大宗及重要建筑材料和设备 C.应急采购 D.只能从一家供应厂商获得
• 下列对承包人违约的处理，正确的是()。 A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可向承包人发出整改通知 B.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知承包人立即解除合同 C.发生承包人违反合同规定的情况时，监理人应向承包人发出整改通知 D.发生承包人违反合同规定的情况时，发包人应向承包人发出立即解除合同通知
• 根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是()。 A.不属于业主方人员 B.可以行使合同中明确规定的权力 C.不得行使合同中必然隐含的权力 D.保持公正(Impartially)的态度处理问题
• 依据 FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是()。 A.应按工程量表中规定的方法计量 B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定 C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀.收缩或浪费 D.当地有惯例的，依照当地惯例计量
• 根据 NEC《工程施工合同》，关于“早期警告”的说法，不正确的是()。 A.项目经理或承包商都可以向对方发出早期警告 B.项目经理和承包商都可以要求对方出席早期警告会议 C.项目经理和承包商都可以直接邀请其他人员出席早期警告会议 D.项目经理负责记录早期警告会议建议或决定，会后发给承包商
• 建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是( )。 A.只向监理人提交分包合同副本 B.只向发包人提交分包合同副本 C.应向发包人和监理人提交分包合同副本 D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本
• 下列关于公开招标和邀请招标的说法正确的是()。 A.按照《招标投标法实施条例》的规定依法必须进行招标的项目，既可以采用公开招标也可以采用邀请招标 B.与邀请招标相比，公开招标的投标竞争激烈程度较高 C.邀请招标不必公开发布招标信息，只向邀请对象发出投标邀请书，所以不具备竞争性 D.当项目技术复杂.有特殊要求时，可以采用邀请招标
• 某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为 5000 万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠 150 万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。 A.4850万元和5000万元 B.4850万元和4850万元 C.5150万元和5000万元 D.5150万元和4850万元
• 关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是 ( ) A.明显不符合技术规格的允许澄清 B.投标文件记载项且完成期限超过招标文件规定的允许说明 C.大小写不一致的不影响其标书的有效性 D.缺少联合体共同协议的允许补正
• 施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视( )来决定。 A.合同工期长短 B.材料价格浮动幅度 C.合同计价方式 D.劳动力价格浮动幅度
• 设计施工总承包合同摸式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。( )应将被授权监理人员的( )通知承包人： A.发包人；姓名及其授权范围 B.发包人；职能分工及监理权限 C.总监理工程师；姓名及其授权范围 D.总监理工程师；职能分工及监理权限
• 监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由(　　)负责赔偿。 A.分包人 B.设计方 C.监理方 D.发包人
• 某外墙装修做法为干挂石材，承包人为了节约工期，在外墙龙骨安装焊接完成后，直接安装了石材。监理员在巡检过程中发现后，要求承包人打开石材面层，检查龙骨的防腐防火处理，承包人拆除了五处石材，经检验，龙骨的防腐防火处理均合格。则因为拆除石材增加的费用应由( )承担。 A.建设单位 B.承包人 C.设计单位 D.监理单位
• 工程进度款支付的依据是 ( ) A.合同文件 B.已完成合格工程量计量的数据 C.竣工验收 D.进度款支付证书
• 根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是()。 A.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担 B.停工损失由发包人承担 C.承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担 D.不能按期竣工的，承包人不需支付逾期竣工违约金
• 下列担保物权中，以登记作为设立要件的是()。 A.不动产抵押权 B.动产抵押权 C.动产质权 D.定金
• 被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是()。 A.应当先物保后人保 B.应当先人保后物保 C.可以任意选择物保或者人保优先受偿 D.应当根据物保是否由债务人提供确定
• 关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法不正确的是()。 A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买方承担 B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料 C.可以由卖方负责完成，也可以由买方或买方安排第三方负责，卖方提供技术服务 D.如卖方提供技术服务，则不对因未按照卖方指导导致安装.调试不成功承担责任
• 关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是()。 A.申请人可以主动提出澄清，资格审查委员会应当接受 B.申请人的澄清经资格审查委员会同意可以改变资格预审申请文件的实质性内容 C.申请人的澄清内容不属于资格预审申请文件的组成部分 D.申请人不按资格审查委员会要求澄清，按该项不符合标准对待，予以淘汰
• 建设工程材料采购招标项目评标委员会对投标报价所作价格调整不正确的是()。 A.投标书中提出的交货期晚于招标文件规定的交货时间，每超过基础时间一周，在投标价上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比 B.投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间，不给予评标优惠 C.投标书中提出可以减少招标文件说明的预付款金额，由此给招标人带来的经济利益按预定的方法折算后，增加投标价 D.投标材料性能高于标准的，不考虑降低评标价
• 关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，不正确的是()。 A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意 B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准 C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，该临时指示视为发包人的正式指示 D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为已获得发包人的批准
• 设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是()。 A.应在合同生效之日起90天内发出，否则发包人承担由此给设计人造成的损失 B.发包人应承担的损失包括设计人由此增加的费用，但不包括周期延误 C.因发包人原因逾期未能发出，设计人只能解除合同 D.表明自该通知中载明的开始设计日期计算设计服务期限
• 约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当()。 A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延 B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延 C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延 D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延
• 施工合同履行中，对承包人施工设备的控制，说法正确的是()。 A.如不影响合同进度计划，施工设备和临时设施中的任何部分可运出施工场地或挪作他用 B.未经监理人同意，施工设备和临时设施中的任何部分不得运出施工场地或挪作他用 C.闲置的或后期不再使用的施工设备不会影响合同进度计划，承包人可将其撤离施工现场 D.施工设备不能满足合同进度计划要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由发包人承担
• 如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是()。 A.承包人可以直接实施变更 B.承包人应当向监理人提出书面变更建议 C.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更 D.监理人应当同意承包人提出的变更建议
• 根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。 A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书 B.如需进行竣工后试验，履约担保有效期仍至发包人颁发工程接收证书 C.如果发包人原因导致工程延期竣工，承包人不必延展履约担保有效期 D.如果承包人原因导致工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，但继续提供履约担保所需的费用由发包人承担
• 下列关于合同争议评审组的说法正确的是()。 A.由发包人负责组建 B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成 C.作出的评审意见具有强制约束力 D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件
• 关于建设工程设备采购合同中的开箱检验，说法正确的是()。 A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验 B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用 C.如果开箱检验时合同设备外包装与交货时一致，则检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形，由卖方负责 D.开箱检验的检验结果视为对合同设备质量的确认，但卖方此后仍承担质量保证责任
• 设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有()。 A.发包人提供的材料、设备不符合要求 B.监理人的指示延误、错误 C.发包人要求提前交货 D.行政审批延误 E.为他人提供方便
• 保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，表现为(　　)。 A.发生原因的不确定性 B.发生与否的不确定性 C.发生地点的不确定性 D.发生时间的不确定性 E.发生后果的不确定性
• 《标准施工合同》中，承包人可以获得利润补偿的情形包括( )。 A.监理人的指示延误或错误指示 B.不利的物质条件 C.异常恶劣的气候条件 D.发包人原因的暂停施工 E.发包人提前占用工程导致承包人费用增加
• 设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按(　　)等阶段和专用条款约定的比例进行分解。 A.订立采购合同 B.设备制造完成 C.进场验收合格 D.安装就位 E.工程竣工
• 根据《标准勘察招标文件》，下列文件中，属于投标文件的有( )。 A.投标函 B.投标函附录 C.投标保函 D.评标委员会书面要求澄清的问题 E.投标人的书面澄清
• 根据《标准施工合同》，关于暂列金额的说法，正确的有()。 A.暂列金额对应的工程一定会在合同履行阶段发生 B.暂列金额包括以计日工方式支付的款项 C.暂列金额是在已标价工程量清单中所列的款项 D.暂列金额在合同履行阶段由监理人控制使用 E.合同约定的暂列金额会全部支付承包人
• 设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。 A.发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起14天内完成审查 B.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意 C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算 D.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件 E.因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由发包人承担
• 《标准设计施工总承包招标文件》的组成包括()。 A.投标 B.投标人须知 C.资格审查办法 D.图纸 E.发包人要求
• 下列关于勘察合同违约处理正确的是()。 A.勘察人违约时，发包人可向勘察人发出整改通知，要求限期纠正 B.勘察人违约时，发包人也可通知勘察人立即解除合同 C.发包人违约时，勘察人可向发包人发出暂停勘察通知，要求限期纠正 D.发包人违约时，勘察人也可通知发包人立即解除合同 E.勘察人因第三人的原因造成违约，由第三人向发包人承担违约责任
• 施工合同履行中发生()事件时，承包人只能要求发包人增加费用，不能要求延长工期以及支付合理利润。 A.发包人提前占用工程导致承包人费用增加 B.法规变化引起的价格调整 C.不利的物质条件 D.不可抗力 E.发包人要求提前交货由其提供的材料和工程设备
• 根据《英国工程施工合同文本》(ECC)，属于核心条款的有()。 A.测试和缺陷 B.补偿事件 C.付款 D.提前竣工奖金 E.母公司担保
• 法人可以分为()。 A.营利法人 B.基金会法人 C.非营利法人 D.特别法人 E.社会团体法人
• 下列关于抵押期间抵押人转让抵押物的说法正确的是()。 A.未经抵押权人同意，不得转让抵押财产 B.即便受让人代为清偿债务，仍需征得抵押权人的同意 C.转让所得的价款应当向抵押权人提前清偿债务或者提存 D.转让的价款超过债权数额的部分归债务人所有 E.转让的价款不足部分由抵押人清偿
• 设计施工总承包合同订立时需要明确的内容有( )。 A.承包人文件 B.暂列金额 C.发包人要求中的错误 D.履约担保 E.材料和工程设备
• 职工意外伤害险保险人在保险期间内给付保险金的下列做法中正确的是()。 A.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额一定比例给付死亡保险金 B.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起下落不明的，保险人按保险金额给付身故保险金 C.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按保险金额一定比例给付残疾保险金 D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金 E.对于在酒后驾驶期间遭受意外伤害导致身故.残疾的被保...
• 履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用( )担保，一般情况下额度为合同价格的10％。 A.保兑支票 B.银行汇票 C.建筑物抵押 D.知识产权证 E.现金支票
• 建设工程设备招标，招标人编制技术性能指标应注意的事项包括()。 A.技术性能指标应明确、全面，以有助于投标人编制响应性的投标文件 B.技术性能指标不宜广泛，以有利于生产制造设备时对工艺、材料和设备的使用 C.主要技术性能指标应具体准确，以有利于投标文件比选 D.技术性能指标可以标明某一特定的专利技术，以有利于准确清楚地说明技术规格 E.工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国际标准
• 下列关于勘察合同履约担保有效期的说法正确的是()。 A.自合同签订之日起开始 B.自合同生效之日起开始 C.至签收最后一批勘察成果文件之日后失效 D.至签收最后一批勘察成果文件之日起14日后失效 E.至签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效
• 机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外，还包括"伴随服务"，如( )。 A.安装 B.运输 C.保险 D.提供技术援助 E.按时交付货物
• 承包人应根据价格清单的(　　)等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。 A.价格构成 B.费用性质 C.计划发生时间 D.相应工作量 E.勘察设计
• 通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿的情况包括( )。 A.减少合同工作内容 B.提供图纸延误 C.因发包人原因导致的暂停施工 D.未按合同约定及时支付预付款、进度款 E.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性
• 设计施工阶段总承包合同的承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书，合理化建议的内容应包括( )。 A.建议工作的详细说明 B.进度计划 C.质量计划 D.效益 E.必要的设计文件
• 关于建设工程设备采购合同中的考核、验收，说法正确的是()。 A.为买卖双方进行考核的机会均不超过三次 B.由于买方原因合同设备未能达到技术性能考核指标后，卖方仍有提供6个月技术服务的义务，且买方应承担卖方因此产生的全部费用 C.如买方在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，卖方仍有提供12个月技术服务的义务，且买方无需因此向卖方支付费用 D.以合同设备验收证书签署之日为验收日期 E.合同设备验收证书的签署不免除卖方对合同设备的质量保证责任
• 关于建设工程施工合同中工程保险和第三者责任保险的表述，正确的有( )。 A.《标准施工合同》和《简明施工合同》的通用条款中均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用 B.承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件一致 C.承包人需要变动保险合同条款时，自行变更后直接通知监理人即可 D.保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知勘察人和监理人 E.无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险。均必须以发包人和承包人的共同名义投保
• 下列关于建设工程设计施工总承包合同中合同价格组成的说法，正确的是(　　)。 A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整 B.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金 C.价格清单列出的任何数量均为要求承包人实施工程的实际或准确工程量 D.价格清单中列出的工作量和价格数据不能用作变更和支付的参考资料 E.价格清单中列出的工作量和价格数据应仅用于变更和支付的参考资料
• 下列关于对投标人资格审查的说法正确的是()。 A.公开招标对投标人的资格审查通常采用资格预审的方式 B.资格预审工作应当由评标委员会于发售招标文件前完成 C.由于对邀请对象的基本情况和能力有一定的了解，邀请招标一般采用资格后审 D.资格后审应当由评标委员会在开标后完成 E.资格预审与资格后审对投标人资格审查的时间不同，并且资格后审要严于资格预审
• 某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是() A.承包人可以单独进行检验，视为监理人在场情况下进行 B.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认 C.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验 D.重新检验由监理人单独进行 E.重新试验结果证明质量不符合合同要求，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担
• 按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，承包人在完成竣工必备条件并提交()后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。 A.竣工记录 B.竣工图 C.竣工文件 D.暂行操作和维修手册 E.最终操作和维修手册
• 关于建设工程材料采购合同的履行，说法正确的是()。 A.卖方应对合同材料进行妥善包装，满足多次搬运、装卸、长途运输的需要即可 B.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输 C.卖方应在合同材料预计启运7日前进行预通知，并在启运后48小时内正式通知买方 D.卖方应在施工场地将合同材料交付给买方，交付后由买方负责卸货 E.卖方承担交付前材料毁损的风险
• 甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在( )签订书面合同。 A.2013年5月15日 B.2013年5月16日 C.2013年5月30日 D.2013年6月30日
• 关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是()。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定 C.委托人追认了代理人超越委托权限的谈判事项，法律后果由委托人承担 D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担
• 对于投保人而言，保险的根本目的是发生灾难事件时能够得到补偿，而这一目的必须通过()实现。 A.补偿 B.索赔 C.投保 D.保证
• 根据《标准施工合同》，工程实际竣工日期，为( )。 A.承包人提交竣工验收申请报告之日 B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日 C.发包人组织进行验收之日 D.工程接收证书颁发日
• 在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于( ) A.质押担保 B.抵押担保 C.保证担保 D.留置担保
• 根据AIA 文本，为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，属于( )。 A.代理型CM B.风险型CM C.管理型CM D.责任型CM
• 某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为 ( ) A.9月10日 B.9月17日 C.9月25日 D.9月30日
• 下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是()。 A.申请函的签字盖章 B.资质条件 C.财务状况 D.项目经理资格
• 采用美国AIA合同文本时，施工图设计完成后，CM承包商按照最终的( )提出保证工程的最大费用值(GMP)。 A.工程概算 B.工程预算 C.竣工结算 D.竣工决算
• 下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是( )。 A.雷电引起火灾 B.洪灾引起的沉降 C.台风导致脚手架坍塌 D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏
• 设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报( )批准后执行。 A.监理人 B.发包人 C.发包人与监理人 D.发包人与分包人
• 关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，不正确的是()。 A.专用合同条款可结合项目的具体特点对通用合同条款进行补充.细化 B.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触 C.专用合同条款与通用合同条款相抵触时，勘察合同无效 D.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致
• 在施工准备阶段，()属于监理人应当完成的工作。 A.提供施工场地范围内地下管线和地下设施的相关资料 B.审查施工进度计划 C.办理取得现场外的道路通行权 D.约定开工时间
• 依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中不正确的是()。 A.要求提前交货时，承包人不得拒绝，发包人应承担增加的保管费用 B.延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失 C.到货材料的种类与合同约定不符时，承包人应该代为调剂串换 D.质量不合格造成工程返工时，发包人应赔偿承包人的损失
• 法律关系的实质是法律主体之间存在的( )。 A.特定的社会关系 B.一种意志关系 C.特定权利义务关系 D.特定的民事关系
• 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的( )h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。 A.8 B.12 C.16 D.24
• 关于竣工阶段的缺陷责任期的说法，不正确的是( )。 A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算 B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前 C.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长 D.任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人重新进行合同约定的试验和试运行的全部费用应由发包方承担
• 设计施工阶段的总承包合同规定，( )应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供资料，并收集与完成合同工作有关的当地资料，以便进行设计和组织施工。 A.工程师 B.承包人 C.监理人 D.分包人
• 依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人( )。 A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产 B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产 C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产 D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产
• 资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在()。 A.审查程序 B.审查因素 C.合格者数量限制 D.澄清要求
• 下列关于安全事故处理程序说法不正确的是()。 A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人 B.发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失 C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据 D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施
• 根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是()。 A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止 B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔 C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任 D.对接收证书颁发前业主已经使用的部分，照管责任自开始使用之日起转由业主承担
• 关于施工合同中缺陷责任期的表述，不正确的是( )。 A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算 B.缺陷责任期一般为1年 C.包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过18个月 D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期
• 居于施工合同履行管理的核心地位的是(　　)。 A.设计人 B.发包人 C.监理人 D.项目经理
• 关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是()。 A.设计招标文件无法提出技术经济指标 B.设计投标文件应按工程量清单填报报价 C.设计评标应按投标报价高低排定次序 D.设计评标时主要关注设计方案优劣
• 依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是()。 A.采用不可替代的专利或者专有技术的 B.建设单位承诺能够自行设计的 C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的 D.建筑工程项目的改建.扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的