• (2018年真题)《标准施工合同》中“暂估价”的含义是()。 A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用 B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用 C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用 D.暂估价属于签约合同价的组成部分
• (2017年真题)根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。 A.7 B.14 C.21 D.28
• (2018年真题)根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是()。 A.暂列金额未包括在签约合同价内 B.暂列金额不可以计日工方式支付 C.暂列金额可能全部使用或部分使用 D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人
• (2018年真题)根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。 A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人 B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体 C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任 D.分包人的资格能力应由发包人审核
• (2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。 A.单车试验 B.联动试车 C.投料试车 D.性能测试
• (2018年真题)《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。 A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单 B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格 C.承包人按其提出的投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用 D.承包人向发包人的投标报价
• (2020年真题)根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是()。 A.同意卖方启运，改为设备安装前检验 B.停止启运，按合同约定进行交货前检验 C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运 D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金
• (2019年真题)关于货样买卖合同的说法，正确的是()。 A.货样买卖适用于即时买卖合同 B.货样买卖应当封存样品 C.样品是交付标的物时的质量参考 D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担
• (2018年真题)根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是()。 A.提供维修所需的工具 B.交付设备 C.提供设备必要的包装 D.提供设备的易损备件
• (2020年真题)合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件()。 A.质量合格证 B.进度款支付证 C.验收证书 D.验收款支付证
• (2020年真题)因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付()违约金。 A.0.08% B.0.5% C.0.8% D.1.0%
• (2019年真题)根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是()。 A.伴随服务属于辅助服务 B.伴随服务属于必然发生的服务 C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围 D.提供伴随服务不得收费
• (2021年真题)根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的(　　)作为交货款。 A.40% B.50% C.60% D.70%
• (2018年真题)风险型CM合同的计价方式是()。 A.固定总价 B.成本加酬金 C.固定单价 D.可调单价
• (2020年真题)施工中由()引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期费用、利率。 A.发包人负责提供的设备未按时到位 B.发包人委托的设计人提供的设计文件错误 C.发生不可抗力 D.承包人原因进行施工方案调整 E.承包人施工机械故障
• (2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人施工项目部人员管理的主要措施有()。 A.在施工现场设立专门的质量检验机构 B.施工人员的质量教育和技术培训 C.严格执行规范和操作规程 D.现场施工人员的职称和职业资格审查 E.定期考核施工人员的劳动技能
• (2020年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有()。 A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人 B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册 C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行 D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书 E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期
• (2020年真题)根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料采购支付的合同价款有()。 A.预付款 B.交货款 C.进度款 D.验收款 E.结清款
• (2020年真题)买方在支付进度款前需收到卖方提交的单据有()。 A.卖方出具的交货清单正本一份 B.买方出具的收货清单正本一份 C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份 D.合格价格100%金额的增值税发票正本一份 E.保险公司出具的履约保函正本一份
• (2020年真题)根据FIDIC《设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件》承包商在开工后向业主提交的进度计划中所包括的内容有()。 A.保证进度计划如期实现承诺书 B.工程各主要阶段的预期安排 C.各项重要检验工作的顺序安排 D.各项重要试验的时间安排 E.计划采取的赶工方案及措施
• (2020年真题)英国土木工程师学会发布的工程施工合同(ECC)的基本组成内容有()。 A.核心条款 B.索赔条款 C.主要选项条款 D.次要选项条款 E.裁决协议条款
• (2020年真题)根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，工程勘察设计可以不进行招标的情形有()。 A.建设单位依法能够自行勘察设计 B.能满足技术条件的勘察设计单位少于3家 C.抢险救灾情况紧急不适宜进行招标 D.项目投资大、工期长，能胜任的勘察设计单位较少 E.建设单位已有长期合作的勘察设计单位
• (2020年真题)组成施工招标文件有()。 A.投标人须知 B.发包人要求 C.工程量清单 D.合同条款及格式 E.技术标准和要求
• (2020年真题)根据《标准施工招标文件》，施工评标中，对施工组织设计和项目管理机构的评审内容包括()。 A.施工方案的技术措施 B.质量、安全、环境保护管理体系与措施 C.工程进度计划、资源配置计划 D.技术负责人及主要管理人员配置 E.工程投资绩效评审方案
• (2020年真题)合同法律关系的客体包括()。 A.当事人 B.物 C.行为 D.权力 E.智力成果
• (2020年真题)根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应履行的安全职责有()。 A.发生事故的，勘察人应立即通知发包人 B.按合同要求制定勘察工作临时占地方案 C.按合同约定编制安全措施计划和灾害应急预案 D.严格按国家安全标准制定施工安全操作规程 E.配置必要的救助物资和器材
• (2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于预付款担保金额的说法，正确的有()。 A.承包人提交的担保金额应与收到的合同约定的预付款金额保持一致 B.发包人从工程进度款中已扣除部分预付款后，担保金额可相应递减 C.担保金额在发包人未扣除全部预付款前应高于合同约定的预付款金额 D.担保金额不应低于预付款金额减去已向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额 E.担保金额必须保持与剩余预付款额相同
• (2020年真题)投保建筑工程一切险，需要在专用合同条款中约定的内容有()。 A.投保人 B.投保内容 C.保险金额 D.保险费率 E.保险期限
• (2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有()。 A.是否列入已标价的工程量清单 B.是否在招标阶段已经确定的价格 C.是否在合同履行阶段必然发生 D.承包人是否必然获得支付 E.是否包括在签约合同价内
• (2019年真题)民法上“无权代理”主要包括()的代理行为。 A.没有代理权 B.代理权授权范围不明 C.超越代理权 D.代理权终止以后 E.授权代理时限不清
• (2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有()。 A.监理人的指示延误 B.发包人提供的材料和工程设备提前交货 C.异常恶劣的气候条件 D.法规变化引起的价格调整 E.隐蔽工程重新检验质量合格
• (2019年真题)对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有()。 A.单一的合同责任 B.减少发包人对承包人的检查 C.减少承包人的索赔 D.固定工期 E.减少设计变更
• (2019年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应当顺延合同工期的情况有()。 A.因国家标准变化而引起的变更 B.因国家有关部门颁布施工许可证迟延 C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货 D.发包人未能按照合同要求的限期对承包人文件进行审查 E.施工中发现了文物
• (2019年真题)根据《民法典》担保物权分编和合同编，保证合同的主要内容包括()。 A.被保证的主债权种类、数额 B.债务人履行债务的方式 C.保证的期间 D.保证担保的范围 E.债务人履行债务的期限
• (2019年真题)关于建设工程材料采购合同的说法，正确的有()。 A.以取得材料所有权为目的 B.以取得材料使用权为目的 C.是双务合同 D.是实践性合同 E.是无偿合同
• (2019年真题)根据《英国工程施工合同文本》(ECC)，属于核心条款的有()。 A.承包商的主要责任 B.工期 C.通货膨胀引起的价格调整 D.法律的变化 E.履约保证
• (2019年真题)关于设计招标程序的说法，正确的有()。 A.设计招标，一般分为初步设计招标和施工图设计招标 B.设计招标的内容无具体的工作量 C.设计招标不宜要求项目应当达到的技术指标 D.设置评标因素时不应当过分的要求投标价的高低 E.评标委员会无权对投标人进行资格审查
• (2019年真题)以采取邀请招标的情形有()。 A.工期较长的 B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的 C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的根据《招标投标法实施条例》，对于属于依法必须公开招标范围内的项目，可 D.需要采用两阶段招标的 E.对实施工程总承包的
• (2019年真题)《简明标准施工招标文件》使用的项目有()。 A.小型项目 B.设计和施工由同一承包人承担的项目 C.技术要求复杂的项目 D.工期不超过12个月的项目 E.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目
• (2019年真题)关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法，正确的有()。 A.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价 B.长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准 C.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价 D.基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款 E.基准日期即为投标截止日
• (2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，采取不足额投保方式投保的，当发生保险事件时，对于损失赔偿不足的部分，采取的处理原则有()。 A.不足的部分按合同相应条款约定，由该事件的风险责任方赔偿 B.保险公司按实际损失的相应比例予以赔偿 C.不足的部分由发包人全部承担 D.永久工程损失的差额由发包人补偿 E.临时工程和施工设备等损失由承包人补偿
• (2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人按合同约定完成的主要工作有()。 A.组织设计人、监理人进行施工图纸和设计文件的交底 B.核对工程资料，进一步收集相关的地址、水文等资料 C.编制施工组织设计和施工进度计划 D.编制施工环保措施计划 E.准备施工用的测量基准点，基准线和水准点等书面资料
• (2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有()。 A.独立处理单价的合理调整和索赔批准 B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作 C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务 D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理 E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项
• (2018年真题)在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。 A.项目经理是施工企业的代理人 B.项目经理是项目经理部的代理人 C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任 D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任 E.项目经理应对其行为承担民事责任
• (2018年真题)根据《标准施工合同》，属于发包人原因可以延长合同工期的情形有()。 A.增加工作内容 B.提供图纸延误 C.出现异常恶劣的气候条件 D.发包人延迟提供建筑材料 E.现场查勘滞后
• (2018年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。 A.总承包合同的承包人可以是联合体 B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改 C.联合体协议为总承包合同的附件 D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作 E.联合体成员的内部分工不是总承包合同内容
• (2018年真题)关于保证担保方式的说法，正确的有()。【2021版教材修改】 A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式 B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任 C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人 D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任 E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
• (2018年真题)关于质押担保方式的说法，正确的有()。 A.质押中的质物需转移占有 B.专利权可以质押 C.股权不可质押 D.建设用地使用权不可质押 E.土地所有权可以质押
• (2018年真题)关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。 A.CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务 B.CM承包商不参与设计阶段合同履行的管理 C.CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同 D.CM承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任 E.CM承包商在保证工程最大费用的前提下完成工程施工任务
• (2018年真题)关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。 A.适用于设计—施工一体化的总承包项目 B.适用于依法强制监理的项目 C.适用于所有招标项目 D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目 E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
• (2018年真题)下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。 A.某商业银行北京分行 B.某股份有限公司 C.尚未完成改制的某国有企业 D.某项目经理部 E.某施工企业法定代表人
• (2018年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有()。 A.监理人是受发包人委托的发包人代表 B.监理人是受发包人聘请的管理人 C.监理人属于施工合同履行管理的独立第三方 D.监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员 E.监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织
• (2018年真题)《标准施工合同》通用条款规定的合同组成文件包括()。 A.招标文件 B.投标函及投标函附录 C.中标通知书 D.工程量清单 E.合同协议书
• (2018年真题)根据《标准施工合同》，承包人在施工准备阶段的主要义务有()。 A.提出开工申请 B.办理临时道路通行审批手续 C.编制施工组织设计 D.提交工程质量保证措施文件 E.负责管理施工控制网点
• (2017年真题)根据《标准施工合同》，关于工程竣工和缺陷责任期的说法，正确的有()。 A.监理人应负责照管竣工验收合格后承包人移交的单位工程 B.单位工程验收成果应作为全部竣工验收申请报告附件 C.施工合同付款的最终结清应在缺陷责任期终止证书签发后进行 D.发包人应在工程竣工验收合格后向承包人返还剩余的质量保证金 E.实际竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准
• (2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于分包工程的说法，正确的有()。 A.承包人的分包招标应由监理人组织 B.承包人分包工作需征得发包人同意 C.承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人 D.分包人的资格能力应与其分包工作相适应 E.合同履行过程中承包人不得再分包任何工作
• (2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”文件包含的内容有()。 A.工程项目管理规定 B.设计完成时间 C.缺陷责任期服务要求 D.合同价格清单 E.设计标准和规范
• (2017年真题)同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的方法有()。 A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿 B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿 C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿 D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿 E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿
• (2017年真题)建设工程施工招标公告的内容包()。 A.建设资金来源 B.招标人的名称 C.项目概况 D.投标人的资格要求 E.评标办法
• (2017年真题)大型设备招标采购的投标报价或评标价中，属于伴随服务费用的有()。 A.出厂前的质量检验费 B.运输中破损的修理费 C.现场试运行费 D.保修期内的维护、修理费 E.运行、管理和维修人员培训费
• (2017年真题)根据《标准施工合同》，关于工程保险的说法，正确的有()。 A.进场材料和工程设备保险手续应由发包人办理 B.必须以发包人和承包人的共同名义投保 C.由承包人负责投保并承担办理保险的费用 D.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致 E.必须以全部建安工程费作为投保的保险金额
• (2021年真题)建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有(　　)。 A.材料生产制造 B.材料交接程序 C.质量检验方式 D.材料质量要求 E.合同价款支付
• (2021年真题)根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购合同履行过程中，卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法有(　　)。 A.迟交两周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5% B.迟交三周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5% C.迟交四周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1% D.迟交六周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5% E.迟交八周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的2%
• (2015年真题)根据《标准设计施工总承包合同》，关于承包人的说法，正确的有(　　)。 A.总承包合同的承包人必须是联合体 B.联合体协议经发包人确认后作为合同附件 C.合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系 D.承包人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议 E.联合体组成和内部分工是重要的评标内容
• (2016年真题)根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有(　　)。 A.签约合同价不包括承包人利润 B.签约合同价即为中标价 C.签约合同价包含暂列金额、暂估价 D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款 E.签约合同价应在合同协议书中写明
• (2012年真题)以下造成损失的事件中，依据安装工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有(　　)。 A.地震造成的工程损坏 B.水灾的淹没损失 C.气温变化导致材料变质 D.施工机具的自然磨损 E.非外力引起的机械本身失灵损坏
• (2016年真题)下列文件中，属于招标文件组成内容的有(　　)。 A.投标人针对招标文件提出的质疑 B.投标人对投标文件的书面澄清与说明 C.对投标人质疑的书面解答 D.招标人发布的资格预审公告 E.招标人对招标文件的修改
• (2014年真题)设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有(　　)。 A.工程量清单 B.项目要求 C.图纸 D.投标须知 E.合同条件
• (2014年真题)招标人在招标过程中对申请人的资格审查方式有(　　)。 A.形式审查 B.详细审查 C.资格预审 D.资格后审 E.资格备案
• (2014年真题)根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有(　　)。 A.担保的方式不同 B.担保的金额不同 C.担保的期限不同 D.担保的作用不同 E.被担保的主体不同
• (2014年真题)合同法律关系的客体有(　　)。 A.物 B.行为 C.义务 D.权利 E.知识产权
• (2013年真题)关于代理的说法，正确的有(　　)。 A.项目经理是施工企业的代理人 B.项目总监理工程师是监理单位的代理人 C.项目总监理工程师是建设单位的代理人 D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任 E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任
• (2013年真题)按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有(　　)。 A.龙卷风导致吊车倒塌 B.地震导致主体建筑物的开裂 C.承包人管理不善导致的仓库爆炸 D.承包人拖欠雇员工资导致的动乱 E.非发包人和承包人责任发生的火灾
• (2015年真题)建设工程施工招标初步评审过程中，应当否决投标的情形有(　　)。 A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的 B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的 C.投标人的商务条件超过招标人允许偏离的最大范围的 D.投标报价低于成本又无法提供说明和证据的 E.不按评标委员会要求澄清、说明或补正投标文件偏差的
• (2013年真题)建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有(　　)。 A.工地内第三者对工程造成的损害 B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡 C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡 D.工地外第三者对工程造成的损害 E.承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害
• (2020年真题)合同实施计划应包括()。 A.合同文体比选 B.合同实施总体安排 C.合同分解与管理策划 D.合同实施保证体系的建立 E.合同索赔结果分析
• (2017年真题)法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包括()。 A.依法成立 B.有自己的名称及组织机构 C.有必要的经费 D.有资质证书 E.法定代表人具有执业资格
• (2020年真题)某工程投保安装工程一切险，保险人负责赔偿的损失有()。 A.超负荷原因造成的设备损失 B.地面下陷造成的损失 C.维修保养的费用支出 D.机械装置失灵造成的本体损失 E.水灾造成的设备损失
• (2019年真题)能够引起合同法律关系产生，变更和消灭的情形有()。 A.当事人订立合法合同 B.法律对合同形成做出规定 C.合同一方当事人违约 D.行政机关做出罚款 E.人民法院对合同纠纷做出判决
• (2017年真题)保证合同的担保范围包括()。 A.主债权及利息 B.债权人的间接损失 C.违约金 D.债权人实现债权的费用 E.保证合同另有约定的财产损失
• (2020年真题)与公开招标相比，邀请招标的特点有()。 A.以投标邀请书的形式邀请投标人 B.邀请投标人的数量须在5家以上 C.招标人对潜在投标人能力较为了解 D.适合于投标资质要求高的重大工程 E.招投标周期缩短且评标工作量小
• (2019年真题)关于民事代理的说法，正确的有()。 A.代理人必须在代理范围内实施代理行为 B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为 C.代理人以自己的名义实施代理行为 D.被代理人对代理人的代理行为承担责任 E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任
• (2020年真题)对潜在投标人进行资格初审的内容()。 A.资质等级和营业执照 B.信誉和业绩 C.工程量清单 D.投标保证金 E.项目经理资格
• (2020年真题)根据《标准施工招标文件》，评标委员会对投标报价进行的响应性评审内容有()。 A.投标文件格式 B.投标有效期 C.投标保证金 D.已标价工程量清单 E.安全生产许可证
• (2019年真题)关于招标投标过程中标底的说法，正确的有()。 A.招标项目均应编制标底 B.一个招标项目只能有一个标底 C.若招标项目设有标底的，应当在开标时公布 D.标底只能作为评标的参考 E.可以根据标底确定最低投标限价
• (2018年真题)根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有()。 A.投标人撤回已提交的投标文件 B.投标人撤销已提交的投标文件 C.投标人拒绝延长投标有效期 D.中标人拒绝订立合同 E.中标人拒绝提交履约保证金
• (2018年真题)关于投标人资格审查的说法，正确的有()。 A.本标段的监理人不能参加施工投标 B.由招标人进行资格审查 C.财产被接管不是否决投标资格的理由 D.类似项目业绩应当是资格审查的内容 E.资格审查一般采用合格制
• (2020年真题)根据《标准材料采购招标文件》，评标时进行初步评审的内容包括()。 A.形式评审 B.资格评审 C.评标办法评审 D.响应性评审 E.投标价格评审
• (2020年真题)关于工程成套设备采购招标中对投标人要求的说法，正确的有()。 A.投标人须具有与所供应工程成套设备相关的特定专利 B.投标生产厂家须具有制造同类型设备的经验和制造能力 C.投标人可以是生产厂家，也可以是工程成套设备公司 D.一个生产厂家对同一型号的设备仅能委托一个代理商投标 E.工程成套设备公司投标须提供生产厂家的正式授权书
• (2019年真题)关于设计招标项目评标的说法，正确的有()。 A.通常采用综合评估法 B.技术标与商务标同时进行评审 C.不对投资估算进行评审 D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容 E.评标委员会无权对投标人进行资格审查
• (2020年真题)根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，属于发包人违约的情形有()。 A.因发生不可抗力事件导致设计工作严重受阻 B.设计人在合同约定的时间内未能获得发包人按合同约定应支付的设计费用 C.发包人未按合同约定对设计人提出的确认事项进行答复导致设计滞后 D.设计文件标注的质量标准不符合工程建设强制性标准规定 E.设计人所提供设计文件的设计深度不符合设计合同约定
• (2018年真题)工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。 A.投标人持有的资质证书 B.企业专业技术人员的数量 C.同类工程设计经历 D.特定行业工程设计经历 E.项目所在地区设计经历
• (2020年真题)根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》中的通用合同条款，勘察和设计合同价格应包括的内容有()。 A.收集资料、踏勘现场并进行勘察设计工作的费用 B.工程施工期间配合及现场服务的费用 C.工程勘察和设计服务应缴纳的增值税税金 D.发包人要求勘察人和设计人进行专项试验检测的费用 E.发包人未按期支付费用导致的逾期付款违约金
• (2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人按合同约定应履行的职责有()。 A.按工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划 B.负责办理施工场地临时道路占用的许可手续 C.测设施工控制网并报监理人审批 D.负责在施工现场建立完善的工程质量管理体系 E.对深基坑工程和地下暗挖工程编制专项施工方案
• (2018年真题)关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。 A.项目建议书应由承包人完成 B.设计依据的标准应由发包人提出 C.发包人应为设计人提供现场服务 D.设计合同的违约金属于法定而无需约定 E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
• (2018年真题)根据《标准施工招标新资格预审文件和标准施工招标文件试行规定》，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有()。 A.结合行业特点，编制本行业中通用合同条款 B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款” C.结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款” D.“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触 E.“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”
• (2017年真题)《标准施工合同》中给出的合同附件格式有()。 A.合同协议书 B.预付款担保 C.业主支付保函 D.履约担保 E.项目经理任命书
• (2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有()。 A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任 B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任 C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担 D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务 E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任
• (2017年真题)根据《标准施工合同》，关于暂列金额的说法，正确的有()。 A.暂列金额对应的工程一定会在合同履行阶段发生 B.暂列金额包括以计日工方式支付的款项 C.暂列金额是在工程量清单中所列的款项 D.暂列金额在合同履行阶段由监理人控制使用 E.合同约定的暂列金额会全部支付承包人